粉墙施工合同范本 第1篇
1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。
2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
粉墙施工合同范本 第2篇
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
兹因甲方委托乙方承接下述工程，为明确双方权利和义务，加强协作，相互配合，经双方协商，订立本合同，共同遵守。
一、工程项目名称： 外墙涂料分项工程。
二、工程项目地点： 。
三、工程内容：
腻子找平施工、底漆涂饰、面漆涂饰、保护与清理等工作。
四、工程量
工程量约 ㎡ ，最终以实际施工部位的展开面积计算。
五、单价： 单价为 元/㎡ ，以施工部位的展开面积计算。
六、工程预算造价： 约 元，完工后以实际施工工程量结算。
七、承包方式：包工包料。
八、工程期限：自 年 月 日开始计算工期，总工期 12 天。如遇下雨雪、停水停电或其它非乙方原因造成的工期延误则相应顺延。
九、材料品牌：
材料品牌：海派克(HIPAC)，底漆型号为ISD-300，面漆型号为ITW-100，颜色以发包方认可的为准。
材料颜色：墙面，35B-1P；线条24B-4D；顶棚，白色。
十、付款方式：
1.乙方进场施工x天内，甲方按工程预算造价的 x%向乙方支付材料预备；
2.当底漆基本施工完成，涂刷中涂时，甲方按工程预算造价的x%向乙方支付进度款；
3.当面漆施工基本完成，拆除脚手架后/ 天内，甲方按工程预算造价的向乙方支付完工退场款；
4.在工程完工退场后10 天内办理完成结算，并付至结算额的97%，剩余 3%作为质保金，在工程完工后一年期满如无乙方责任的质量问题时付清。
十一、甲方责任：
1、工地用水、电、堆放材料仓库、工人吃住宿场所由甲方解决。
2、确认乙方的施工工序、完工时间、工程结算额及质量责任等内容。
3、对工程内容以外的施工内容给予办理签证，并给予结算。
4、负责协调政府管理部门、邻居的干扰。
十二、乙方责任：
1、乙方按国家有关规范同甲方对基层进行验收，如验收不合格，乙方提出方案经甲方认可后按方案执行。
2、乙方接受甲方对施工中的监督与检查，并服从甲方监理人员的监督及指导。
3、维护现场的施工秩序和卫生秩序，按甲方的要求有序开展施工。
十三、违约责任：
1、甲方应按合同规定按时支付工程款，乙方在施工期间按合同规定定期向甲方提出付款申请，甲方应在收到申请2日内及时支付工程款，因逾期付款影响的工程进展由甲方承担。若因甲方原因造成的停工超过7天，甲方应对已施工工程做验收结算。
2、乙方如出现质量问题必须返工，直到达到质量要求为止。
3、不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如由甲方中途解除合同， 应赔偿乙方因订购施工材料及安排施工计划等造成的经济损失。
十四、合同及有效期：
1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。
2、本合同自双方签字之日起生效，至全部工程验收完毕，工程款项结清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
粉墙施工合同范本 第3篇
施工塔吊出租合同范本
承租方：（以下简称甲方）
出租方：（以下简称乙方）
第1条：甲方_______________________项目施工中需要塔吊，现经甲乙双方友好协商，在双方平等互利的基础上，依据《_____》的有关规定和_____中《租赁合同》的有关条款，就甲方要求增加的塔吊有关事宜达成如下补充协议：
第2条：租赁设备概况（略）
注：1、塔吊月租费包括在使用过程中的一切维修保养费用和每台塔吊3个司机的人工费等
第3条：费用的组成及结算方法
费用的组成原则
本合同各项费用是依据由乙方编制甲方审定的设备施工方案，在参照了当期当地同类设备市场租赁价格后双方所商定的。若未发生条款中所列各项，价格一旦确定，则合同双方不得以任何理由增减各项费用。
若发生下列内容，所增减的费用双方另行协商。
由于甲方原因，所租设备改型或设备参数增加或降低。
由于现场原因，原设备施工已无法实施。
由于现场原因，设备在报停后无法及时降拆、退场的。
停置处理
塔吊进场安装完毕，验收合格后，由于非乙方原因造成设备发生停置，则乙方按正常租赁费的50%计取费用。
塔吊在租赁期间，由于非乙方原因，塔吊如果要发生连续15天以上的停置（不含15天），甲乙双方协商同意塔吊可以按照停置处理，停置期间乙方按照正常使用的月租费的50%计费；如果设备发生15天（含15天）以下的停置，乙方按照正常的租费计费。
如果设备要发生冬停，塔吊乙方按照正常租金的45%计费。
塔吊书面报停后，由于非乙方原因造成设备延期退场，则乙方按照正常租赁费的40%计费。
甲方应以书面形式通知乙方报停或启用设备。
费用支付
费用计取时间：塔吊从甲乙双方验收合格之日起，至项目经理部书面停止使用之日止。
塔吊安装完毕，甲乙双方应该及时组织验收，非乙方原因，甲方应该在安装完毕2日内同意验收，否则，从安装完毕后的第3天塔吊开始计取租赁费。
甲乙双方约定，设备租赁不足整月的计费方法，按照相应设备的月租费除以当月天数换算成的日租费，乘以天数。
租赁费支付
租赁费按月支付。每月5日前，乙方向甲方递交当月结算单，甲方经审核签字后于当月15日前向乙方支付当月费用。
设备进出场费：设备安装验收合格后，甲方随当月租赁费支付乙方全部进出场费50%，设备拆除后，随当月租赁费支付余下50%的进出场费。
第4条甲方责任
负责审定乙方编制的《设备安装拆除技术方案》和其它涉及设备正常使用的有关技术方案，方案一旦审定，双方应严格按照方案实施。甲方负责设备的现场定位和基础施工，达到方案要求，并承担相应责任。
确保设备进出场道路畅通和设备安装、降拆所必需的操作面。
塔吊使用过程中的吊钩以下的各种吊具由甲方解决。
负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育及任务交底。
负责机械设备在现场停置期间的保卫工作和机械设备的防护工作。
甲方负责协调与周边的`关系，保证设备运转不受影响。
甲方无偿为乙方人员提供工具房和宿舍，为乙方驻场人员创造饮食条件和取暖条件，饮食费用自理。
提供满足设备正常使用所需的一次电源，一次电源箱距离机械设备中心不超过5米，电压确保在361v-399v范围内，设备发生的电费由甲方承担。由于现场电压不稳，造成设备损坏，由甲方负责修复或赔偿维修费用。
负贵搭拆设备工作范围内的安全防护和环保防护，保证达到相关标准。
甲方指挥人员必须持证上岗，严格按双方约定的用途和设备的操作规程进行指挥作业，禁止违章指挥，甲方承担违章指挥引发的安全责任。若未按双方约定用途和设备的操作规程进行指挥作业，乙方操作人员有权拒绝操作，并照常收取租赁费用。
按双方约定的时间及时足额支付乙方租赁费用。甲方无正当
理由不按合同付款期限支付乙方费用，乙方可在递交当期结算单25天之后暂停为甲方服务。
设备拆除退场前3日内，甲方应该付清全部费用。
甲方对于乙方的任何罚款，甲方应该在罚款单开具之日起7日内书面通知乙方，否则，乙方视为罚款无效。
甲方承担由于自身原因造成的责任。
第5条乙方责任
根据施工现场的条件和甲方的要求，编制塔吊技术方案。乙方保证向甲方提供的设备符合行业规定。
负责设备的进出场（进场运输、安拆和退场运输），严格按照甲方审定的技术方案进行施工。
根据甲方的工作负荷情况提供足够用的塔司，如为满足项目24小时施工需要，保证配备每塔3名司机。
操作人员必须持证上岗，技术达到行业管理要求，不得以任何借口向甲方吃、拿、卡，要。由于司机服务配合不按服务规范要求进行或其他原因，不能满足甲方要求，甲方有权提出更换司机。
定期对设备进行维修保养，保证设备的正常运转，承担设备在正常使用情况下的维修保养费用。
设备发生故障后，乙方应迅速组织抢修，由于故障原因造成每台设备停止使用每月累计不得超过24小时，否则，甲方有权扣除超过期间的相应设备的租赁费，扣减费用按照日租费乘以超过期间天数的两倍计。
乙方人员进入甲方现场应遵守现场规章制度，听从甲方指挥、安排。
按照有关规定对进入现场的塔吊进行管理。
负贵设备司机操作过程的安全技术交底。
乙方承担由于设备本身问题或司机误操作引发的安全责任。
第6条争议
本合同在执行过程中，如发生争议双方可协商解决。如协商不成可向北京_____委员会申请_____或其它机构解决。
第7条合同生效与终止
本合同未尽事宜，双方协商解决。合同执行过程中，如发生方案变更、增项，双方以书面形式签字认可后作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
本合同自双方签字之日起生效，在双方完成约定工作内容，费用全部结清后即告终止。
第8条合同份数
本补充协议正本两份具有同等效力，由甲、乙双方各保存一份。
本补充协议副本两份，甲乙双方各保存一份。
甲方（盖章）：__乙方（盖章）：__
法定代表人：__法定代表人：__
粉墙施工合同范本 第4篇
1、 乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹
2、 乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，无鼓包
3、 粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。
4、 乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。
5、 乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。
6、 粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。
7、 乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。
粉墙施工合同范本 第5篇
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
粉墙施工合同范本 第6篇
发包方：_____________
承包方：_____________
签约时间：_________________
签约地点：_________________
为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_合同法》、《_建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________
二、建筑面积(工程形式)：________________
三、施工地点：_____________
四、工期：_________________
(一)开工：_________________年_____月_____日；
(二)竣工：_________________年_____月_____日；
(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________
六、工程质量标准：______________
七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元；质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务
(一)发包方的责任义务
1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
(二)承包方的责任义务
1、按发包方要求及图纸要求进行施工；
2、如期完成施工任务；
3、接受发包方的技术指导和质量标准要求；
4、负责发包方提供料物及设备的保护；
5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
6、承担施工中的一切安全事故责任及费用；
十一、其他
(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
(二)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(三)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
__年__月__日__年__月__日
粉墙施工合同范本 第7篇
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xx市xx级水电站技改工程
工程地点：xx市xx镇 村
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：20xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工，20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行__、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
粉墙施工合同范本 第8篇
1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;
2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;
3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;
4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。
粉墙施工合同范本 第9篇
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第九条：合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
粉墙施工合同范本 第10篇
（一）甲方责任
1、甲方提供用水、用电，甲方承担由此费用。
2、负责提供与施工相关的资料。
3、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
4、甲方派给工地现场代表___________，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。
5、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆外内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。
6、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。
7、负责组织工程的竣工验收。
（二）乙方责任
1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，保证质量，按时完工并交付使用。;
2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。
3、乙方委派___________为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。
4、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。
5、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
6、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
7、做好文明施工、工完场清工作。
甲方：
乙方：
签订时间：
甲方：
乙方：
根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律、法规，结合##市本地区有关规定及我单位申请创建市级文明单位的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同：
粉墙施工合同范本 第11篇
甲方(委托方)： (以下简称甲方)
乙方(受托方)：(以下简称乙方)
一、总则
甲方自愿将配电工程的施工工作委托给乙方并依据《_合同法》、《建筑安装工程承包条例》等相关法律，就本项有关事项，甲、乙双方本着平等互惠的原则，通过友好协商达成一致为明确双方的责任、权利和义务，特签署本合同。
二、甲方责任
按时提供施工图纸，及时组织审查设计变更。
按照第三页协议书约定的付款方式足额支付各笔款项。附件一：项目清单(工程施工预算书)
组织对项目进度、质量等的抽查工作。
三、乙方责任
乙方应严格按照实际方案和国家有关施工标准进行施工。
未按设计方案进行施工，由甲方或供电部门提供整改意见，乙方应立即按设计方案进行整改，直至合格。
交工应具备：
(1)全部工作量已按设计要求完成。
(2)全部性能指标测试已经完成，符合相关验收规范及要求。
(3)因不可抗拒力除外。
委托书共分为三份：
(1)施工委托书。
(2)设备采购委托书。
(3)工程施工委托协议书各一份。双方各执一份。
自签订之日起生效，工程完工后该委托书自行终止。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
粉墙施工合同范本 第12篇
1、乙方在施工时，严格按照安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;
2、甲方有权监督乙方整个施工过程施工环节，并提出相应整改意见;
3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。
4、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。
甲方：
乙方：
签订时间：
甲方：
乙方：
根据《_合同法》之规定，经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利、相互配合的原则，现确定由乙方承揽由甲方统一管理外墙粉刷翻新工作，为规范双方在履行合同过程中的权利、义务和经济责任，特订立以下合同条款：
一、承包项目：本工程所有内外墙粉刷翻新项目。
二、承包方式：包工、包料、包保险、包税收。
三、承包价格：内墙粉刷元/平方米，外墙粉刷翻新元/平方米。
四、工期要求：从工程交接日起，内墙每层在天内要完成，外墙在天内要完成。
五、工程质量与施工要求：
1、基层应先清理干净，砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿润。
2、施工工艺为：吊立线贴灰饼做冲筋抹第一遍底灰抹第二遍底灰抹面层灰加用塑料抹刀压光。
3、打底用的水泥砂浆配合比为：水泥1：砂3：粉煤灰：石灰膏。内墙面层用纸筋灰掺10%的白水泥。
4、砂浆采用机械搅拌，投料顺序为：先砂子后石灰膏再水泥最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。
5、砂浆应搅拌均匀，粉刷砂浆的稠度一般为710cm。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。
6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛，并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。
7、待第二遍的底灰七成干时，即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面，那么需提前一天浇水湿润。
8、天棚打底前应在四周弹上水平控制线，并拉线贴灰饼、做冲筋，而后分二遍抹底灰，用刮尺搓平打毛。
9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水平、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。
10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角：即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。
11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不平整以及同一墙面打底砂浆颜色不一致的现象。
12、所有水平面均应呈水平;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面产生裂纹现象。
13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处，应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防以后裂缝。
14、粉刷前应将地面墙脚的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净，并运至地面指定地点堆放。
15、搭设粉刷内脚手架不得接触到墙面，拆除脚手架时应注意保护成品，以避免进行二次修补造成劳命伤财。
16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查，发现质量问题及时进行修补
六、工程安全要求：
1、进入施工现场必须遵守公司的各项安全生产规章制度和纪律。
2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板高度不大于2m，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。
3、搭设脚手架不得有跷头板，严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。
4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全地方立即作加固等处理，不准用楞木等作为立人板。
5、搅拌砂浆与抹灰作业时，尤其在抹顶棚时，应注意灰浆溅入眼内。
6、在室内推运输小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。
7、严禁从窗口向下随意抛掷东西。
8、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不得伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。
9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。
12、新工人进场后应先经过三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。
七、奖罚条件：
1、按时完成奖励500元;因劳力不足而不能按时完成扣款100元/天。
2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励1000元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款100元。
3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。
4、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资1000元。
八、结算方式：
采用现金支付形式，每完成一层经施工员验收合格后的第2天支付60%的工程款，外墙全部完成经施工员验收合格后的第2天支付20%的工程款，余款在2个月内全部付清。
九、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十、其它未尽事宜由双方协商解决，并可另行签订补充协议，若协商不成，双方同意将该争议提交项目所在地人民法院解决。
十一、本合同及其所列附件一式叁份，甲方执贰份，乙方执一份，并具同等法律效力，
十二、本合同自双方签订之日起生效，日期不一致的以最后一方签字时间为准。
甲方:
甲方代表：
日期： 年 月 日
乙方代表：
日期： 年 月 日
粉墙施工合同范本 第13篇
甲方：_________________*有限公司
乙方：_________________
甲方将位于**区**镇**村坡9队一座铁棚厂房以包工包料的形式承包给乙方施工,经双方共同协商达成以下协议：_________________
一、工程设计式样由甲乙双方事先商定的式样进行施工(实际施工按具体情况甲乙双方商定最佳方案)。
二、工程所用的材料质量和规格(乙方进料甲方验货为准)
三、工程单价以厂房投影面积计算(含四周铁皮瓦封闭),屋面投影146元/㎡(含税金)。
四、工程付款方式：_________________工程总造价为万元,乙方材料进场后,甲方付给乙方工程款总额的60%(即元)作工程进度款;余款待工程完工后十五天内付清,逾期则每天按工程总额的5%给乙方作为滞纳金。
五、工程期限,从20__年10月12日到20__年5月12日完工,遇到停电和下雨天等不可抗拒的因素,由双方相互沟通,协商顺延工期。六、双方职责：_________________
①甲方负责提供工作场地和三通一平(通电、通水、通路、平整场地),负责协商解决好与上级部门和当地群众的关系或纠纷(基础坑、沙、水泥及水电费用均由甲方负责)。
②乙方负责提供施工计划,负责按施工图要求进行施工,负责如期按质按量完成施工任务。
③违约负责：_________________本合同经双方签字后生效,共同遵守。若单方违反本合同中的任意一项,必须付给对方违约金人民币伍仟元整。
七、如有不宜之处,需双方协商解决,方可执行。
八、本协议一式两份,甲乙双方执一份,双方签字之后生效。
甲方法人代表(签字)：_________________乙方法人代表(签字)：_________________
身份证号码：_________________身份证号码：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
粉墙施工合同范本 第14篇
甲方：
乙方：
经甲、乙双方研究，甲方同意将xx施工工程承包给乙方，依照《_合同法》、《_建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：xx外墙
2、工程内容：
3、工程地点：
第二条：工程工期
按效果图施工，包括教学楼及楼梯外墙涂料、厕所内外墙涂料等装饰装修全部工程，保证竣工验收。
工期自 年 月 日至 年 月 日
第三条：承包形式
包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包施工材料、生活费、住宿自理。施工所有工具、用具均由乙方自行解决。并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。
第四条、承包单价
合同综合单价：外墙xx元/㎡综合单价（以实际外墙装修面积为准）；
第五条、工程质量标准
1、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。
2、严格按照设计图纸规范，颜色选用按设计图纸为依据，材料选用市场一线品牌，如xx等。
3、乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，及时清理落地灰，做到工完场清，服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理，甲方有权安排其它班组人员清理，人工工资按200元/日扣除。
4、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。
5、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，必修做到工完场清。
6、乙方应认真按照图纸、施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工，并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。
第六条、结算方式
竣工验收后x个月内付清，由乙方开具正规发票报账，税费由乙方自理。
第七条、双方责任
1、甲方每月向乙方下达施工作业计划，并督促其进度计划如期完成。
2、甲方负责对乙方进行质量安全监督，对违反管理制度、扰乱现场施工秩序，经教育不改者，甲方有权勒令乙方予以辞退。
3、乙方施工所用工具全部自理。
4、乙方必须服从甲方的安排。
5、乙方因自身责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担，延误工期的损失亦由乙方承担并担负违约责任。
6、乙方保证不可雇用童工、年老体弱、负案人员、违法违纪人员，如有发现，立即清出现场。
7、乙方必须为进场的有关人员办理第三方高空作业保险及意外伤害险，费用由甲方负担。
第八条、其它
1、甲方和乙方在履行合同时，发生争议，可以自行和解，或要求有关部门调解，和解与调解不成可以向当地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
3、本协议未尽事宜，由双方协商解决。如有另行签订补充协议规定与本合同一样具备法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，结清尾款后，本合同即告终止。
甲方：乙方：
日期：日期：
粉墙施工合同范本 第15篇
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方将__小区基础工程及附属工程承包给乙方施工，为明确双方责任，做出如下条款，双方共同遵守。
一、承包方式：包工包料，按甲方给定的图纸进行施工。
二、开竣工时间：开工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同补充协议
三、工程内容及造价：
基础工程及地下室：__元
阁楼：__元
平房车库：__元
化粪池：__元(包括池外管道项目)
合计人民币：__(__元)
四、工程质量等级：合格。
五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款，其余部分楼房竣工后一次付清。
六、承包范围、土建、电气、水暖。
七、水电费由乙方承担，税金由甲方负责支付。
八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。
九、未尽事宜，双方协商解决。
此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方负责人：
乙方负责人：
__年__月__日
粉墙施工合同范本 第16篇
甲方：_________________乙方：_________________
甲方有一幢房屋外墙将粉刷承包乙方，为有利于施工，经协商，特订立协议如下：
一、承包方式：乙方包工不包料，所有材料由甲方购买，乙方只带工具，毛竹架(不含铁丝)，毛竹运费由甲方支付。半层材料由甲方自行负责。
二、施工安全：乙方的安全事故、一切自负，甲方概不负责。开工前，甲方应当付给乙方保险费元。
三、承包价格：外墙墙面按每平米_________________元计算，沿沟侧面，人字线、连系梁，挑梁每米_________________元计算，花沿沟按每米_________________元计算，楼面沿沟侧面按每米_________________元计算，墙面按最高和最款计算，门窗一律不除。山尖墙面按整体计算，阳台耳朵空不除，顶棚按每米_________________元计算，雨棚
元计算，大角每个_________________元，空架费：_________________，不要粉墙的或者已经粉过的要搭架的按_________________元每平方计算。
四、贴墙砖按每平米_________________元，贴沿沟按每米_________________元。
五、付款方式：架子搭好后，甲方付给乙方生活费_________________元，然后按总工程量中途一半支付。乙方保质完成粉刷，甲方在施工中若有意见要及时提出，架子拆除后，乙方一律不负责。房子完工后，甲方一次性付清乙方承包款，不得找任何理由拖延。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，本协议如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：_________________乙方：_________________
电话：_________________电话：_________________
_________________年_________________月_________________日 _________________年_________________月_________________日
粉墙施工合同范本 第17篇
委托方(简称甲方)：
被委托方(简称乙方)：
甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。
第一条 作业范围及内容
生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。
第二条 合同承包形式
乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。
第三条 合同承包金额
1、 护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元
2、 外墙乳胶漆(包工、料)共计：22310元
3、 两个门卫室(含包工，料，刷乳胶漆，清洗)共计1900元
4、 本合同总金额：41710元
5、 本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。
第四条 结算方式
甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。 乙方开户行：施工期自20年 月 日至 月 日止，时间为 天。
第五条 甲方责任和义务
1、 对乙方保洁粉刷进行监督、检查。
2、 为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等要的'工作条件且免费使用。
3、 在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。
4、 按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。
第六条 乙方责任和义务
1、 乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹
2、 乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，无鼓包
3、 粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。
4、 乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。
5、 乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。
6、 粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。
7、 乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。
第七条 违约责任
甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。
第八条 其他
1、 甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解决。
2、 本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。
甲方：代表人：年 月 日
乙方：代表人：年 月 日
粉墙施工合同范本 第18篇
1.本合同双方盖章，签字后生效。
2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
乙方有下列情况之一者，甲方权终止合同，所做工程视其实际情况而定，但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。
1、质量达不到工程验收标准要求;
2、不服从甲方人员的指挥;
3、中途无故停工;
4、发生违法行为。
本合同一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《^v^合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本校教室窗子维修的具体情况，为明确甲乙双方在维修中的权利、义务，双方在平等自愿的前提下友好协商，共同签订本合同。
第一条 工程名称:教室、办公室和门卫值班室
第二条 工程地点: 十二营中、小学
1、工程内容：校园所有房屋内墙维修、批腻子、粉刷两边
2、涂料品牌：多乐士(英文名:Dulux)
第四条 工程造价及结算方式
1、本工程总面积约为 8900 m2 ，单价为： 元/m2
(此单价含税金、配合费)
2、工程总造价约为： 315950元(大写叁拾壹万伍仟玖佰伍拾整 )，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。
3、工程竣工验收合格后 5-10 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。
第五条 合同工期
甲方发出进场通知后， 2 天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为 30 天。 在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：
1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。
2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。
第六条 工程质量要求
1、甲方对工程质量的要求;在保质期内不脱皮，基本不褪色。
2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。
3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第七条 工程款支付
乙方进场施工三日内甲方支付乙方 30% 工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方 75% 工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的 99% ，预留 1% 保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。
第八条 竣工验收
双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。
第九条 甲方、乙方责任范围
一、甲方责任
1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。
2、按第七条款支付乙方进度款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、甲方派给工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
5、负责组织工程的竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。
2、乙方委派 为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。
3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。
4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、工完场清工作。
第十条 违约责任及争议解决办法
1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。
2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。
3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。
第十一条 其他事项
1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
2、本合同 壹 式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 贰 份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。
3、合同签定地点：
甲方：(公章) 乙方：(公章)
法人委托代表： 法人委托代表：
电话： 电话：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，就甲方工地楼房粉刷事宜达成如下协议：
一、甲方同意将工地楼房粉刷工程交付乙方施工，工程范围由甲方现场指定。
二、工期：开工时间由甲方确定，要求必须在某日内完工。
三、承包方式及价格：本次工程面积预计1150平方米，乙方包工、包料，每平方米26元。
四、工程质量要求：严格遵守施工规范，按照图纸要求进行施工。
五、结算：以实际完成的墙体面积为结算依据，工程完工验收合格后九十日内一次付清。
六、双方责任：甲方负责协调周边关系、负责提供施工用的材料、水源、电源接口;乙方负责施工安全问题;若施工过程中遇到其它意外情况，由双方协商解决。
七、违约责任:工期每延误一天，乙方负担违约金100元;甲方按付款时间每迟付一天，承担违约金100元。
八、本合同签字盖章后生效，一式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
为了明确双方在施工过程中的权利义务及经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同，以下交款作为动工、工程验收及单位结算为依据。
一、承包内容及承包方式
1、工程地点：
2、楼房结构：
3、楼房层数为米。
4、承包方式：包工不包料只包主体工程
5、包工单价为元/平方米。
6、包工价内结算方法：要按楼房投影、楼板实倒面积，包含雨篷实倒面积及楼梯间、采光井空位在内面积。
二、承包工价内的工程施工项目及责任
1、乙方责任：乙方是由正付零以上的砖体工程、框架柱、梁工程、模板制作及安装、拆工程、钢筋工程(不包含钢筋制作)、柱子、梁、楼面烧制工程、自带所有旌工工具及模板、顶桐费用。(不包含室内、外批灰及装修和压墙砖体工程)。
甲方：
乙方：
一、基础为井桩基础，共计 个井桩按图纸施工，建房规格 米，共分为 间门面；室内带个楼梯，正负零按现场确定，底梁以上混凝土必须用425#水泥进行施工，砌墙抹灰用325#水泥进行施工。
二、电路：每间房一开两插一灯泡，电线为众邦4平方铜芯线为主线，和插座线照明线为2。5平方铜芯线，由乙方完成。
三、本工程不包括涂料，确保水、电、路三通，由甲方供给，按期施工，施工期间如有特殊原因由甲方出面解决。乙方不承担任何职责。
四、经甲乙双方协商，工期为 个月（除下雨天），从开工之日算起，为确保工程顺利进行，规范施工，未注明处，按图施工，甲方按照工程合同付款，有工程款不到位所造成的经济损失由甲方承担，乙方在施工期间积极配合甲方合理的提议，规范施工，安全事故全部由乙方负责。
五、付款方式：经甲乙双方协商，乙方进入现场由甲方付给乙方总造价的 ％的材料款，一层打混泥土前付乙方总造价的 ％，二层打混泥土前付给乙方总造价的 ％，三层打混泥土前付给乙方总造价的 ％，外墙粉刷完工后付给乙方总造价的 ％，内粉完工后付给乙方总造价的 ％，其余部分交工后一次付清。不能拖欠民工工资。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
____年___月___日
甲方：
乙方：
为了确保 外墙面砖工程顺利完成，明确双方的责任、权利和义务，依照《_合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、公正的原则，双方就本工程承包中的有关事项协商一致，签订如下合同：
一、工程承包范围及工作内容
甲方将刮完糙的工作面交给乙方，所有外墙粘贴及清洗沟缝均承包给乙方负责完成。工作内容含：大面积粘贴，门窗洞口小面积粘贴，沟缝及清洗。涂刷有机硅防水层等。补充：
二、质量要求：必须严格按现行施工验收规范及管理人员技术交底进行施工，确保工程质量达标。
三、施工工期：自合同签订之日起 个有效工作日完成，乙方必须按甲方的工期要求和自己承包的工程量配备足够的劳动力和技术力量，以确保工期。工期每延误一天罚款
四、工程承包单价及结算方式
粘贴施工按外墙实贴面积每平方米造价包干。单独承包5#、6#楼按 元每平方米结算，如若承包5#、6#、8#楼，则按 元每平方为结算。付款方式：甲方按每人每天 元付给乙方生活费及零花钱(含饭菜票)，粘贴完工后付工程款的 %，乙方所有工程量完工经甲方及监理公司验收达标后余款
五、甲方的义务与权利
1、乙方进场后，甲方给乙方提供食宿水源、电源及吊栏、搅拌机、翻斗车等大型机具，施工中所用的小型工具，切割机、切割片、线、钉子及清洗面砖用品，劳保福利用品由乙方自备。
2、甲方管理人员负责给乙方进行技术交底和技术指导工作。
3、甲方负责组织各种材料及时进场，并协调乙方和其它各工种之间的配合施工。
4、如果乙方不服从甲方的管理，甲方有权勒令其停工整改并进行经济处罚。
5、在施工过程中，因乙方人员配备不到位，工程质量存在问题，造成停工，影响工程进度的，甲方有权终止合同，更换施工队，人员调整过程中发生的差价在乙方工程款中支付，并按乙方所完成工程量的50%结算付款。
六、乙方的义务与权利：
l、乙方必须按合同工期要求完成所承包的工程量，施工中乙方必须严格按建安操作规程及技术交底进行施工，不按要求施工，造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。
2、乙方人员进场后，必须服从甲方现场管理人员的管理和指挥，对不服从管理的甲方有权进行处罚。
3、乙方应爱护甲方提供的机具设备、搅拌机、翻斗机等必须坚持每天由专人负责清理干净和不定期加油保养。砼的养护乙方应派专人负责。楼层及施工现场的清理，乙方应按甲方文明施工有关要求派专人进行清理。
4、乙方工人每天施工用的贴砖灰当天应用完，如若到处乱丢，甲方将视情节进行处罚。因甲方材料组织不到位造成停工待料6日以上，乙方有权要求甲方赔偿乙方人员伙食费。
七、安全生产及文明施工
1、乙方人员必须严格按《建安操作规程》进行施工，严禁野蛮施工违章作业。因乙方工人操作不当造成人身伤害，一切经济损失由乙方自负，设备损坏应赔偿。
2、机械操作方面，乙方应派懂业务的熟手进行操作，配备2-3人轮流操作，并应保持操作人员的相对稳定，机械出现问题及时向管理人员反映。因操作不当造成事故，一切后果由乙方自负。
3、甲方提供给乙方每人安全帽一项，工程完工后乙方必须退还给甲方，如损坏或丢失按每顶8元扣回成本。
4、根据文明施工有关要求，乙方应保持自己生活区及施工作业区的环境卫生干净达标，严禁擅自在楼内生活做饭及随地大、小便。如果乙方不按文明施工有关要求进行施工，甲方将视情况进行处罚。
5、严禁班组之间扯皮闹事。如若发生，甲方将对无理取闹班组进行处罚，情节严重的将移交司法机关进行处理。
八、补充内容：
本合同及管理制度附件同合同等效，一式二份，甲乙双方各执1份，双方共同遵守，自签字之日起生效。工程款付完后，本合同自动失效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：
依据《_合同法》、《_建筑法》及其有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平诚信的原则，为互相制约、协调关系、确保工程质量、缩短工期工程、降低工程成本、保证安全施工、双方本着建筑工程施工事项协商一致，定立本合同。
一、工程概况及承包内容：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、承包内容：主体外墙刷涂料工程
5、材料要求：
二、甲、乙方责任：
1、甲方提供施工用水，电。
2、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
三、结算方式、承包价格：
1、工程量结算方式：施工结束后，甲方一次性付清全部费用。
2、承包价格：刷涂料价格：元/㎡。
四、违约责任：
本合同经双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均按合同法的有关规定向对方赔偿所造成的经济损失。
五、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
六、协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自合同签订之日起生效，结清合同结算款后失效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
签订日期：
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
粉墙施工合同范本 第19篇
发包方(甲方)：__________________________
承包方(乙方)：__________________________
根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方达成如下协议。
一、 工程概况：
1、 工程名称：
2、 工程地点：
二、 外墙腻子、涂料分项工程施工。
三、 工期：
本工程双方在施工现场确定符合施工条件后，施工工期 为有效工期。
四、 工程质量要求：
保质期为 年，如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。
五、 工程价格：
以现场实际施工发生的展开面积平方米计算，单价______元/平方米。
六、 验收：
本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检查，不能满足质量要求的必须立即整改或返工。
七、 工程款支付
外墙腻子施工完成并经验收合格付30%，全部施工完验收合格付50%，工程竣工后一个月内付工程款95%，5%两年内付清。
八、 工程从进场到竣工期间的一切安全事故费用均由乙方承担，甲方概不负责。
九、 附则
1、 本合同一式两份，双方各执一份。
2、 本合同履行完后自行终止。
3、 本合同自双方签字后之日起生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
粉墙施工合同范本 第20篇
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
签约日期：
甲方：
乙方：
依照有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程事宜协商一致，订立本合同。
一、工程名称：沙雅县金水湾三期 楼
二、工程地点：沙雅县英瓦格街与新雅路交汇处
三、承包方式：外墙涂料包工包料
四、工程造价：每平米 元大写( )每平方米，面积以金城房地产开发有限责任公司的审核决算为准(门窗洞口扣除)。
五、双方责任
1.甲方应在开工前为乙方协调用电、用水等事项。
2.乙方在施工期间必须保证避免质量及安全事故的发生，如发生安全事故及其它事故乙方全权负责，甲方不负一切安全及其它事故责任。
3.开工日期：20xx年4月 日至20xx年5月30日。
六、付款方式：工程量施工至50%时，甲方付给乙方工程总造价20%，工程施工竣工验收合格后付至工程总造价70%，余10%待决算审核完成后按决算工程量一次付清全部工程款。
七、质量安全要求及标准：合格
1.质量：施工前必须把基层的浮砂、尘土清理干净;腻子打底刮平用力均匀，腻子要饱满，墙面如有明显的批刮痕迹，应进行打磨，打磨后表面光滑，无粗糙感，打磨后应清除表面灰尘;涂料基层处理应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮、裂缝;面涂色泽要一致，无流挂、露底，阴阳角处无堆积。
2.安全：乙方在施工前做好安全检查(如：绳锁、吊栏、安全绳、安全带、安全帽、吊杆等)。
八、违约责任
1.外墙腻子用腻子刮板，不允许滚涂方式施工。
2.如果外墙涂料粉刷发现腻子有刮痕迹、色泽墙面花、流挂、露底、起皮、裂缝等现象，造成质量不合格。一切材料费、人工费均由乙方自行承担。
九、其它事项：工程量以竣工验收的图纸工程量为准。
十、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字之日起生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日 年 月 日
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款：
一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面
二、开竣工日期：20xx年4月28日至20xx年5月25日完工。
三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。
四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用;
五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。
六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。
七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。
八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任;
九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任;
十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包方（乙方）：
发包方（甲方）：
本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期顺利地完成施工任务，明确双方职责、相互配合，双方达成如下条款，望共同信守。
粉墙施工合同范本 第21篇
1.甲方责任
1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
2.乙方责任
1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
2)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。