欠款买卖合同 第1篇
合同编号：
甲方：
委托代理人：
联系地址：
开户行：
账号：
乙方：
委托代理人：
联系地址：
开户行：
账号：
根据《_民法典》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。
一、机械设备清单及价格
合计人民币：
二、质量与技术标准和产品包装
1、质量与技术标准：
产品的质量技术标准为产品制造商制定的质
量技术标准;
设备保修期为设备验收合格后保修个月，在质保期内进行保修;
如甲方从乙方以外的其他渠道购进的备件及耗件由此引起的
设备系统故障不属于保修范围。
2、产品包装：
有原厂包装的，按原厂包装标准;
没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。
三、收货事项
1、本合同设备的到货日期为： 合同生效起个工作日
2、本合同实际支付金额为人民币。
3、甲方给乙方的付款方式： 支票;电汇;银行汇
票;/
4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式： 。
5、甲方未付齐货款全款之前，货物所有权归乙方所
6、定金： 。
四、包装、运输、交货、验收及异议的提出。
1、货物包装为制造商原包装。
2、货物的运输和运输过程中的保险由方负责办
理，费用由方承担。
3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。
4、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。
五、免责条款
1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或
部分履行的，免除相应的违约责任
2、受到上述免责事项影响的一方，应在天内通知另一
3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后
果，也可有双方协议采取其他补救措施。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额千分之一的违约金。
2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额千分之一的违约金。
七、争议解决的方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。
八、其他
1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及
其他有关信息
2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应五个工作日内回函，否则视为无效。
3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
委托代理人：
乙方：
委托代理人：
签订地点：
签订时间：
欠款买卖合同 第2篇
甲方：——————有限公司
乙方：—————— 有限公司
1、甲、乙双方根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方协商，就甲方向乙方购买产品，特签订本合同，以便共同遵守。
产品具体参数如下：
序号—————，名称—————，规格参数—————，数量—————，单价—————，总金额。
合计金额(大写—————)
(以上单价含运费、16%增值税费等其他一切费用在内)
2、质保期限：5年。 (乙方保证所提供的产品质保期为自产品交货验收之日起5年。质保期内出现质量问题的，由乙方负责免费维修或更换产品，所产生的费用均由乙方承担。)
3、交货时间及方式：合同签订后三个工作日内，由乙方发货到甲方指定地点。
4、本合同付款方式为：在甲方收货后七个工作日内，甲方支付给乙方货款的100%(甲方付款前须收到乙方开具的全额增值税专用发票及双方签字盖章的送货单)。
5、乙方保证其产品的各项指标需满足国家规定标准，及不侵犯任何第三方的合法权益，否则由此造成一切的后果及损失由乙方承担。
6、本合同自双方签字、盖章后成立生效，自双方义务履行完毕后合同终止。此合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
7、其他未尽事宜按《民法典》有关规定及双方交易习惯进行解释、说明、履行。
8、双方对于合同的履行、解释等发生争议的，应先友好协商解决;如协商不成，任意一方可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
甲方：—————有限公司
乙方：—————有限公司
———年———月———日
欠款买卖合同 第3篇
出卖人：_________________________营业执照注册号：_________________种子经营许可证号：_______________种子代销委托单位：_______________委托书编号：_____________________
买受人：_________________________地址：___________________________
根据《_民法典》、《_种子法》及有关规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签定本合同。
一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额：农作物种类品种名称计量单位数量质量单价总金额纯度净度发芽率水份合计金额人民币金额：
二、质量标准：□国家标准□企业标准种子标准号:
三、出卖人对质量负责的条件：因种子质量问题给买受人造成损失，出卖人按《___省种子条例》规定予以赔偿。
四、出卖人交付种子时，应向买受人提供种子的简要性状、主要栽培措施、使用条件说明等资料及相关服务同时，向买受人交付书面的种子来源、产地、商标或品牌、质量标准、有效期限等简要说明。买受人应按出卖人提供资料中的要求栽培、种植。
五、买卖双方现场对种子交付、验收。
六、买卖双方对种子抽样封存的约定：_________。
七、结算方式：□货款已付。货款_________月_________日前支付。出卖人应向买受人开具销售凭证。
八、双方在上述条款履行中，如有一方违约，违约方按本合同总价款_________%向对方支付违约金。
九、本合同在履行过程中发生纠纷，由当事人协商解决，协商不成时，因种子质量出现问题由当地农业行政管理主管部门或工商行政管理机关处理其他争议可向当地工商行政管理机关合同调解组织申请调解也可直接向当地人民法院起诉。
十、本合同一式二份，合同双方各执一份，本合同经双方签字或盖章后生效，有效期至种子种植收获之后。
出卖人：_________________________
买受人：_________________________
年月日
欠款买卖合同 第4篇
出卖人___简称甲方，
承买人___简称乙方，兹为__货物欠款买卖，经双方缔结契约条件如下：
第一条甲方愿将__货__件卖与乙方，约定____年_月_日交付清楚。
第二条货价议定每件人民币__元整。
第三条乙方应自交货日起算__日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，应于_日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖契约，但须接到通知日起算_日内答复逾期即视为承认延期。
第五条甲方如届交货期不能交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除契约。
第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交货或一部分货品未能交清的，得延缓至不能交货原因消除后_日内交付。
第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。
第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方得定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算迟延利息。
第九条甲方所交付的货品，如有不合格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。
第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除契约外并可请求损害赔偿，甲方无异议。
本契一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人：
地址：
买受人：
地址：
____年_月_日
欠款买卖合同 第5篇
1、当事人之间对支付货款的时间达成合意，诉讼时效即从履行期限届满之日起算;
2、当事人对支付时间没有约定或者约定不明确，依照《民法典》第五百一十条【合同没有约定或者约定不明的补救措施】合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。即如果其他条款或者交易习惯能够明确货款应当支付的时间的，则诉讼时效从该履行期限过后开始计算;
3、若以上两种方式都无法明确的，则应当明确为买受人应在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付货款，则诉讼时效应从收到标的物或者提取标的物单证取得的次日开始计算;
以上内容就是相关的回答，买卖合同拖欠货款的行为是违约行为，拿着合同去法院上诉即可，如果对方愿意直接支付是最好的，如果时间拖久了事情就麻烦了，如果可以还可以要求其支付利息。如果您还有其他法律问题的可以咨询华律网相关律师。
欠款买卖合同 第6篇
订立合同双方：
甲方：
乙方：____食品公司
根据《_民法典》及《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种和数量
1.产品的名称和品种：________
2.产品的数量：_________
第二条产品的等级、质量和检疫办法
1.产品的等级和数量：_______。
2.产品的检疫办法：__________。
第三条产品的价格，货款结算与奖售办法
1.产品的价格按下列第项执行：
派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2.货款结算办法按下列第项执行：
对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办法结算。
第四条交货期限、地点和方式
第五条甲方的违约责任
1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的__%，向乙方偿付违约金。
2.甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总值的__%的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费和饲养费，并承担因此而造成的其它实际损失。
3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货物总值的__%向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
第六条乙方的违约责任
1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期货或少交部分货物总值的__%的违约金如甲方不需要的，乙方应按逾期或分交部分货款部分的__%的违约金。
2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
甲乙双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。违约金视为违约的损失赔偿，对于违约金过高或过低的部分，当事人可以请求适当调整。
第七条不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人及时通报，经有关机构证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条其它
________。
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在7天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。变更或解除合同不得损害双方利益和影响国家收购计划的执行。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后10天内偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣付货款来抵充。
本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：________
代理人：_______
乙方：________
代理人：_______
____年__月__日
欠款买卖合同 第7篇
甲方：
电话：
经甲乙双方友好协商，就甲方准予乙方进入甲方的公司收购废品的事宜，达成如下协议：
一、协议期限： 自 年 月 日至 年 月 日止;
二、甲方不得将表中的垃圾卖给第三方，如果第三方出价高于收购价10%，乙方又不愿调整价格，甲方则有权出售单品。
二、计重和付款方式：所有废旧物质交给保安过磅，过磅后到财务签字付款。
三、乙方必须遵守以下管理规定：
1、乙方不得在工厂内从事非法活动，一经发现，甲方有权终止本协议;
2、本协议由协议签订人履行，不得转包第三方经营，如有违约，本协议自动终止。
3、乙方对本人的一切行为负责，在公司内发生的一切纠纷由乙方自行承担;
4、乙方须遵守公司的各种制度，每天及时清走要处理的废物物资，如有违反公司的管理规定的，甲方有权终止本协议;
5、 乙方必须保持收购废品车辆的整洁，不得赃车入公司;
四、甲乙双方在协议期间如有一方提出解除协议，需提前一个月向对方提出书面申请，经双方同意后方可解除。
五、本协议期内如遇到不可抗力以致协议不能履行时，甲乙双方互不承担任何责任。
六、本协议一式二份，甲方留存一份、乙方执一份。
七、本协议自双方签订日生效。
甲方签章： 乙方签章：
日期： 日期：
欠款买卖合同 第8篇
合同编号：
卖方： 签订地点：
买方： 签订时间： 年 月 日
根据《_民法典》及有关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条 种子的基本情况
农作物
(元)
金额(元)
发芽率
合计人民币金额(大写)： ￥
(注：空格如不够用，可另附页或加项)
第二条 付款方式及期限
双方约定按以下第 种方式执行：
1.合同签订后，买方支付定金 元;卖方交货后，买方于 年 月 日前支付价款，定金抵作价款。买方付款后，卖方应当开具销售凭证。
2.合同签订后，买方在签约地点当场支付价款，卖方应当开具销售凭证。
3.其他方式： 。
第三条 交货方式及期限
双方约定按以下第 项方式执行：
1.合同签订后，在签约地点当场交货。
2.卖方于 年 月 日送货到指定地点 ，运费 元由 方承担。
3.买方于 年 月 日到指定地点 提货。
4.其他方式： 。
第四条 质量标准：□国家标准□行业标准□企业标准□其他标准：
第五条 验收及检验、检疫
1.双方约定于卖方交货后 日内对种子进行验收。
2.双方应严格遵照国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫，检验执行《农作物种子检验规程》。
3.双方对种子共同取样封存、分别保存，封存的样品保存至生产收获时为止。
4.其他验收及检验、检疫内容
第六条 违约责任
1.交付的种子不符合第一条规定的，买方有权要求减少价款、补足数量、换货或退货;由此给买方造成的损失，卖方应予赔偿。
2.一方迟延交货或支付货款的，每日按照迟延部分价款的 %向对方支付违约金。迟延超过 日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
3.因种子质量问题给买方造成损失的，卖方应予赔偿。
4.其他违约责任 。
第七条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解不成的，按下列 种方式解决：
1.提交重庆仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第八条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同正本一式 份，卖买双方各执 份，具有同等法律效力。
第九条 其他约定事项：。
卖方(章)： 买方(章)：
年 月 日 年 月 日
欠款买卖合同 第9篇
出卖人 简称甲方，
承买人 简称乙方，
兹为 货物欠款买卖，经双方缔结契约条件如下：
第一条甲方愿将 货 件卖与乙方，约定 年 月 日交付清楚。
第二条货价议定每件人民币 元整(或依照交货日交货地的市价为标准)。
第三条乙方应自交货日起算 日内支付货价与甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四条甲方如届交货期不能交货，或仅能交付一部分时，应于 日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖契约，但须接到通知日起算 日内答复逾期即视为承认延期。
第五条甲方如届交货期不能交货又未经依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除契约。
第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交货或一部分货品未能交清的，得延缓至不能交货原因消除后 日内交付。
第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。
第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方得定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算迟延利息。
第九条甲方所交付的货品，如有不合格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或交换或减少价金的义务。
第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除契约外并可请求损害赔偿，甲方无异议。
本契一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：
地址：
年 月 日
买受人(乙方)：
地址：
年 月 日
欠款买卖合同 第10篇
买卖合同打欠条案由是买卖合同关系，纠纷案由主要看欠条的形成原因所依托的基础法律关系。
借钱欠条主要内容包括：
1.应写清楚欠款人和放款人的法定全名;
2.应写清楚欠款金额，包括大写和小写的金额;
3.应写清楚欠款时间期限，包括欠款的起止年月日和明确的欠款期限;
4.应写清楚还款的具体年月日;
5.应写清楚欠款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的欠款利息总额(包括大写和小写金额)等约定;
6.应写清楚欠款本息偿还的年月日时间及付款方式;
7.应有欠款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签;
8.必要时，应当由担保人签字，并写明担保期限、责任。
法律依据：
《_民法典》第六百六十八条
借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。
借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
第六百七十八条
借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期;贷款人同意的，可以展期。
欠款买卖合同 第11篇
出卖人：
身份证号码：
买受人：
身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于屋以人民币 元的价款出售给乙方。
二、乙方一次性支付甲方现金人民币万 元。如乙方解除本合同，甲方不予退还。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。甲方提供建造本房屋的相关证明资料等作为交易依据。待过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由甲方负担。其他税费按有关法律规定负担。
四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等全部权利一并转让给乙方。甲方承诺并保证乙方对该房屋享有完全的居住权以及处分权，甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其他任何方式的处分。
五、违约责任
1、甲方应当于甲方如不按合同规定的日期交付房屋，乙方有权解除本合同。合同解约后，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并向乙方赔偿经济损失 元。
2、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
3、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应返还乙方房屋价款。
4、如因规划部门、设计等部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的依法向买受人住所地的人民法院起诉。
七、特别约定本合同生效后，甲方不得以任何方式主张合同无效，如本合同被有权机关认定为无效合同，则甲方应返还乙方所支付的全部房款，并赔偿乙方损失 元。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲乙方各执一份。
甲方： 乙方：
年月日
欠款买卖合同 第12篇
产方：_________
购方：_________
经产、购双方协商，订阅本合同，共同遵照执行。
1.产品数量：_________; 单位：市斤、市亩
2.等级标准：
(1)一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过_________%，无霉变，黄稍不超过_________%，虫蛀不超过_________%，破碎掉把不超过_________%。
(2)二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过_________%，无霉变，黄稍、虫蛀各不超过_________%，破碎掉把不超过_________%。
(3)三等：色全红，黄硝、虫蛀各不超过_________%，破碎不超过_________%，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。
(4)等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。
(5)青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。
3.收购价格：
一等：每市斤_________角;二等，每市斤_________角;三等，每市斤_________角;等外，每市斤_________角;青椒，每市斤_________角。
4.交货时间：
_________年_________月至_________年_________月，只要符合验级干度，分好级，即可交售，购方不准拒收。
5.交货地点：
本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司，等外椒与青椒交果品公司。
6.结算办法：
产方凭购方收购单据，到购方办理开款。
7.工作责任：
产方：要保证将所订椒干全部交售给购方。
购方：及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购。在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。
8.违约处理：
(1)产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量(人力不可抗拒的自然灾害除外)，按欠交数量总值罚款_________%，交付购方。
(2)购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收部分的经济损失，并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。
(3)当事人双方都违约的，应当各自承担相应的责任。当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的，可部分或全部免除责任。
9.附则：
(1)本合同一式_________份，正本_________份，产方、购方_________各一份。副本_________份，交_________等各一份。
(2)本合同如有未尽事宜，按《民法典》及其它有关法规执行。
产方(盖章)：_________购方(盖章)：_________
代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
欠款买卖合同 第13篇
甲方：______合同编号：__________
乙方：______签订日期：__________
依据《_民法典》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。
一.产品规格型号及价格
1、结算方式：
2、交货时间：______交货地点：______
3、运输方式及费用负担：______
4、质量验收，企业标准：______
5、包装议定：______
6、违约责任：违约方承担相应的违约经济责任。因乙方货款不到位，不能及时供货的甲方不承担责任，在约定时间内乙方不能按时汇款的无条件承担甲方总货款每天10‰的滞纳金。甲方未能按时交货，甲方承担按乙方所付总货款每天10%的违约金，甲方未按质按量供货，甲方除赔付乙方损失外，还需支付乙方总货款20%的违约金。
7、附则：
①合同经双方确认后生效，如有异议，需经双方协商并同意后方能修改有关条文。
②合同有效期间，除人力不可抗拒因素外，任何一方不得擅自修改、终止合同。否则按《民法典》的有关规定处理。
③如因运输计划或人力不可抗拒原因未能如期全部交货，剩余部分由买卖双方协商是否延期履行合同。
④双方发生争议或纠纷时，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
⑤本合同一式两份，供需双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：______乙方：______
法定代表：______法定代表：______
______年______月______日
欠款买卖合同 第14篇
合同编号：____________
甲方：____________签订地点：____________
乙方：____________签订时间：____________
根据《_民法典》，甲乙双方本着公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。双方买卖的工业品以下简称产品。
第一条产品名称、规格/型号/材质、品牌/产地、数量、价格。
1、详细内容见附件《采购清单》。
2、本合同总价为人民币_________________元，如果本合同附件中的总价与此条不相等，合同视为无效。
第二条技术要求、质量标准
1、按本合同附件技术要求和质量标准。
2、产品上是/否需要有甲方商标及联系方式，是/否允许有乙方商标及联系方式。
3、未完成交货期间，甲方如需要变更技术要求或质量标准，乙方生产上配合、协助。变更中双来往的电子邮件、书面信函等有关本合同第一条产品相关的任何技术、质量内容都可为本合同的附件。
4、变更后如果产生价格变动，双方另签合同。
第三条交货日期、数量
交货日期、数量依照本条第项协定交货。
1、一次交完，交货日期为____________。
2、分首次与量产交货，首次交货时间为________________，交货数量为____________量产一次交完，交货时间为____________________。
3、多次分批交货，交货时间与数量见附件。
4、在未完成交货期间，甲方如需要变更交货时间或交货数量，甲方需以书面信函或电子邮件与乙方沟通，在不给乙方带来经济损失的情况下变更交货期或交货数量。变更中双来往的电子邮件、书面信函等为本合同的附件。
5、乙方须定期、定量交货，甲方不接受提前交货、超量交货，更不接受迟交、少交。少交违约责任见本合同的第十一条。
第四条包装要求及费用
一、包装要求为本条第项规定的所有内容。
1、无内包装、商标、唛头但有外包装，外包装要求为：__________________
2、依照本合同的第一条。
二、包装费用为本条的第项，包装物不回收。
1、包装物由乙方提供，包装物和包装费用包含在本合同第一条总价内。
2、包装物由甲方提供，乙方负责包装，包装费用包含在本合同第一条总价内。
第五条交货地点
地点：____________。
收货联系人_______
电话__________。
第六条运输及费用
一、运输方式：____________，其它运输方式。
二、运输时产品下是否需要垫铺托盘，且托盘是否回收。
三、运输费用为本条第项规定。
1、价内运输
乙方负责运输，其运输费、装卸费、保险费等都已包含在本合同第一条总价内。
2、代办运输
根据甲方要求,乙方代为办理运输,其运输费、装卸费、保险费等由甲方承担。乙方预收运保费人民币________元，此费用与第二期货款一起支付乙方。乙方根据实际发生费用与甲方结算。
3、甲方自提，乙方不承担运输费用。
四、乙方应按照合同规定的到站发运。如有运输方式或到站的变动,甲方应在发运前及时书面通知乙方。
五、乙方应在合同约定的交货期前的合理期限内及时向有关运输部门申报运输计划,并在合同设备产成后积极组织发运,同时将运出的信息书面通知甲方。
第七条检验和验收
1、甲方签收乙方的产品交货单只能作为产品数量暂收凭据，不作为质量检验合格依据。
2、甲方按照第二条的技术质量要求为依据检验产品，检验合格后甲方出具《检验通知单》并盖检验章作为验收合格依据。如乙方对甲方的检验结果有异议双方可协商选择第三方权威机构检验，其相关费用的承担双方另外协商。
3、如果首次交货的产品验收不合格，或不合格率达其交货批次的百分之_______，乙方应立即重新制做且______天内再次补交。补交的产品检验还不合格，甲方有权终止此合同。甲方不承担任何费用或不赔偿乙方的经济损失。
4、甲方不接受乙方返修、改制的产品。
5、在制作期间如果本合同第二条有变更的，变更前的产品依照之前的技术质量要求验收，之后的产品按照变更后的技术质量条款验收。
第八条质量保证
1、乙方保证产品严格按照本合同第二条生产制作，并且在各方面均符合本合同及附件规定的技术要求及规范。
2、产品质保
1)双方协定的质保期以及在质保期提供的易损件、配件见附件。此附件中的产品单价作为以后售后维修时单价计算参考依据。
2)此合同总价不包含售后维修时所更换的配件金额，以及维修费用。
3、产品在质保期内出现质量问题，按以下两点执行：
1)属于乙方责任的质量问题，乙方只需负责在甲方中国_______________________所在地提供技术培训、人力支持或配件。
2)属于甲方责任的质量问题，由乙方提供技术培训、人力支持或提供配件等，所有费用均由甲方支付。
4、运输途中所产生的质量问题，参照本合同第六条的运输归属方，其责任由运输归属方承担，双方不追究第三方责任。
第九条保密条款
双方就项目的实施以及合作过程中，甲方向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属甲方合法所有。双方均对本合同保密条款所述保密信息予以有效保护。
一、保密范围
1、技术秘密，包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、技术指标、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、技术文档、相关的函电等等。
2、商业秘密，包括但不限于：甲方客户信息、价格、本合同的商务条款。
二、秘密来源及所有权
1.乙方从甲方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。
2.乙方从甲方获得的前款规定的秘密的所有权属于甲方。
三、保密义务
对甲方的商业秘密，乙方在此同意：____________
1.严守机密，并采取所有保密措施和制度保护该秘密
2.不泄露任何商业秘密给任何第三方
3.除用于履行与甲方的合同之外，任何时候均不得利用该秘密
4.不复制或通过反向工程使用该秘密。乙方应当与能接触该商业秘密的员工、关联方等签订一份保密协议，此协议的实质内容应与本协议相似。
四、例外约定
商业秘密甲方同意上述条款不适用于下述情形：____________
1.该商业秘密已经或正在变成普通大众可以获取的资料
2.能书面证明乙方从甲方收到技术资料之前已经熟知该资料
3.由第三方合法提供给其的资料
4.未使用甲方的技术资料，由乙方独立开发出来的技术。
五、返还信息
乙方收到甲方的书面返还要求，乙方应立即归还全部秘密资料和文件于甲方，包含该秘密资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该技术资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。
六、保密期限
本协议涉及到的商业秘密保密期限为委托加工合同终止后十年。
第一十条发票和结算条款
一、乙方已交产品并且已验收合格的，乙方应开具正规的电脑发票给甲方，发票的种类为增值税专用发票，普通发票。
二、付款期限，依照本条第款协定付款
1、限期付款：____________在产品、发票验收完成后，依发票上的日期开始计算30天、60天、90天内结算。在付款期限快到之前，乙方有权提前提醒甲方，如甲方资金运转需要延长付款期限需告知乙方。
2、分期付款：____________见本合同第一条。
3、清款交货：____________甲方先付清本合同中总价的款项后，乙方立即发货，但乙方须向甲方提供质量保证函，作为质量担保。
三、付款方式
第一条总价超过伍万元以上银行承兑汇票，伍万元以下银行转账
四、在付款期限及已延长付款期限内，不计算应付款利息等任何附加款项。
第一十一条违约责任
1.除不可抗力外，双方有违反上述约定中任何条款均视为违约，应承担违约责任和相关的经济损失。
2.本合同生效后，如有特殊情况而需要终止合同的，经双方协商同意后可终止本合同。不符合本合同允许终止合同的条款，单方终止本合同需赔偿另一方相关的全部经济损失。
3.损失构成包括但不限于：____________资料购置费、研发费用、生产成本、因乙方违约造成甲方对第三人的违约责任、侵权获得的利润、对泄密者的调查费用、律师费用及诉讼费用等。
第一十二条其它
1、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方签名盖章时起生效。
2、为节约双方的工作时间，本合同总价在人民币伍万元以下传真件的法律效力等同原件，其他情况传真件无效。
3、附件：___，附件属本合同不可分割部分，具有同等效力。
4、双方发生争议时，应双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。
5、本合同自交付产品质保期满及全部货款付清时自动失效。
甲方：____________
单位名称：____________
地址邮编：____________
开户银行：____________
帐号：____________
经办人：____________
法人代表：____________
电话：____________
乙方：____________
单位名称：____________
地址邮编：____________
开户银行：____________
帐号：____________
经办人：____________
法人代表：____________
电话：____________
欠款买卖合同 第15篇
1、判决被告支付混凝土工程欠款元;
2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至20XX年1月11日的违约金75676元
3、判决被告支付从20XX年1月12日至付清所有欠款时的违约金;
被告中化X建集团有限公司承建山西王家岭煤业有限公司高山水地招待所工程并成立项目部具体负责工，2011年10月14日中化X建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部与原告签订《保德预拌商品混凝土供应合同书》，约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。
之后原告按合同约定按质按量完成了供应。
截止9月11日被告中化X建集团有限公司尚欠原告工程款元，但至今被告未支付该款项。
合同约定:“甲方在乙方供货3日前应先付总额70%的.备料款，批量供应后办理结算付款，并付款到总额的95%，留5%尾款在乙方将本批量R28d砼强度报告提供给甲方进付清。
”原告施工结束达到付款条件后，被告与原告对帐并与原告签订《对帐单》明确欠款情况，但至今仍拖欠巨款不付。
此为本案事实，原告唯有诉讼解决。
最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释14号)第二十四条规定:“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。
”第十七条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
”由于所约定的每日1%的计息数字偏高，故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金，以示公平。
由于被告拖欠巨额工程款不付导致原告经营极大困难，濒临绝境，靠借高利周转，据此原告依据《民事诉讼法》第119条规定提起诉讼，请秉公办理。
原告:阳习，又名欧阳习，男，汉族，19XX年8月29日生，湖南隆回县人。
被告:陈明，男，汉族，1973年2月27日生，住广东省汕头市潮阳区。
诉讼请求:
1、请求人民法院判令被告立即支付给原告建设工程欠款60000元整，并请求人民法院判令被告赔偿原告为追讨该笔欠款花费差旅费、住宿费、误工费等合计8000元整。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:
被告陈明从韩江北桥总包中铁十三局承包该桥东岸引桥工程。
原告阳习经人介绍与被告陈运明认识，原、被告达成承包协议，原告承包被告承包的东岸引桥工程中的模板工程。
原告从20XX年初开始施工，到初完工。
到20XX年8月27日，被告与原告结算，被告欠原告工程款6万元，被告当天写下欠条。
该欠条约定被告于春节还原告2万元整，20XX年7月前将余下欠款付清，但被告一直未付款给原告。
原告多次向被告电话催讨，被告总是借口不给。
为此原告为维护自己的合法权利，特向贵院起诉，请贵院依法支持原告所有诉讼请求!
1、请求人民法院依法判令被告偿还原告欠款人民币 元;
首先简述借款产生情况，和借款相关证据的产生情况。
以及约定还款日期等情况(没有的话不写)。
经原告多次催讨，被告仍拒不偿还，为了维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼，请贵院依法判如所请。
欠款买卖合同 第16篇
合同编号
根据《_民法典》、《饲料和饲料添加剂管理条例》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就饲料买卖的有关事宜达成如下协议。
第一条饲料基本情况
产品许可情况
合计人民币金额：
第二条质量要求
1.饲料产品不得使假、掺杂，符合饲料标签的质量指标和《饲料卫生标准》等安全卫生要求，绝不含有违禁添加物质。
2.其他质量要求 。
第三条交付方式
1.付款方式及期限
选择下列第 项执行：
合同签订后，乙方支付甲方定金 元;甲方交货后，乙方于 年 月 日支付货款，定金抵作货款或返还。乙方付款后，甲方应开具销售凭证。
签约后在签约地点以现金支付，甲方给乙方开具销售凭证。
其他付款方式及期限 。
2.交货方式及期限
选择下列第 项执行：
合同签订后，在签约地点当场交货。
甲方于 年 月 日送货给 ，运输方式 。运费由 方承担。送货地点 。
乙方于 年 月 日到指定地点 提货。
其他交货方式及期限 。
第四条验收
1.甲方交货时必须提供产品质量检验合格证、规范的产品标签。
2.乙方应核对产品标签、质量合格证和清点数量。
第五条保险 。
第六条违约责任
1.甲方交付的饲料不符合质量要求的，乙方有权拒收，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。违反《饲料和饲料添加剂管理条例》第三十条或产品中含有违禁添加物质的，乙方有权解除合同，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
2.一方迟延交货或迟延支付货款的，应当每日按照迟延部分货物价款 %的标准向对方支付违约金;迟延超过 日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
3.其他违约责任 。
第七条其他约定事项
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的，选择下列第 种方式解决：
1.提交上海仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院提起诉讼。
第九条本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等法律效力。
卖方 买方
营业执照注册号 营业执照注册号
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
地址 地址
开户银行 开户银行
账号 账号
欠款买卖合同 第17篇
购货单位：_________供货单位：_________
第一条其产品名称、规格、质量单价、总价等，如表所列：
第二条产品包装规格及费用_________
第三条验收方法______________
第四条货款及费用等付款及结算办法___________
第五条交货规定
1.交货方式：______
2.交货地点：______
3.交货日期：______
4.运输费：_______
第六条经济责任
1.乙方应负的经济责任产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。
2.甲方应负的经济责任甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款总值_%的罚金。甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。
订立合同人：
甲方：______乙方：____
代理人：_____代理人：___
负责人：_____负责人：___
地址：________地址：______
电话：________电话：______
开户银行、帐号_____开户银行、帐号___
_____年__月__日
欠款买卖合同 第18篇
所谓“宅基地买卖”案件是指出卖人以违反宅基地禁止买卖的法律法规为由，请求法院确认房屋买卖合同无效。这类案件的实质，是城市郊区的农村为规避土地征收制度，以“宅基地”的名义将土地分配给农户建房，并以低于商品房的价格出售给城市工薪阶层。因近几年房地产市场价格猛涨，出卖人反悔，于是以违反宅基地禁止买卖的法律法规为由，诉请法院确认房屋买卖合同无效。开始时相当数量的法院死抠法律规定，支持了出卖人的请求，认定买卖合同无效，判决双方退房、退款。后来许多法官注意到这样判决不公正。因为购房人往往是城市低收入阶层，几年前按照市场价格购买了房屋，已经交房、付款，居住了好多年。原购房时一千多块钱1平方米，现在房价涨到3000-4000元1平方米，法院判决退房、退款对买受人非常不利，使其无端遭受重大损失。并且这样判决支持了出卖人背信弃义的行为，也与《合同法》诚信原则相违背。于是改变裁判方案，判决认定买卖合同有效。
认定买卖合同有效，有没有理由？当然可以找到理由。一是采目的性限缩解释方法，法律法规禁止买卖的“宅基地”，是指农户现在居住的房屋的宅基地，并不包括以“宅基地”名义分配给农户建房出售的土地。二是通过解释当事人之间的合同性质，属于“房屋买卖合同”，未涉及“土地使用权问题”，不是宅基地买卖合同，当然不违反禁止宅基地买卖的法律法规。于是判决认定这类房屋买卖合同有效，避免产生不公正的结果。退一步说，即使认定合同无效，也还可以通过适用《合同法》关于合同无效的规则，判决由具有过错的出卖人承担买受人遭受的损失，实现个案的公正。①因为法院判决确认买卖合同无效，使违背诚信的出卖人获得不当利益，诱使许多出卖人仿效，纷纷向法院起诉，其社会效果当然是不好的。现在法院改变裁判方案，判决驳回出卖人的起诉，维护房屋买卖合同的效力，打消了其他出卖人通过玩弄法律、获得不当利益的侥幸心理，维护了当事人之间的公平正义，维护了法律秩序，得到好的社会效果。
《合同法》第65条规定：当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。按照本条，双方约定由第三人履行，如第三人实际履行，则债务人免责；第三人不履行，则债务人不免责。例如“赵薇案”，电影学院与制片人订立合同，约定赵薇演出。赵薇未去演出，判决电影学院对制片人承担责任。
《合同法》第84条规定：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。按照本条，债务承担，须经债权人同意，该第三人代替原债务人成为新债务人，原债务人退出债权债务关系，如果新债务人(第三人)不履行债务，与原债务人无关。例如乙欠甲债务，乙、丙、甲三方达成协议，约定由丙承担乙对甲的全部债务；后丙未履行，甲起诉乙，法院判决驳回甲请求。
第三人自愿承诺替代债务人履行债务，称为债务加入。第三人志愿加入，未经债权人同意，不构成债务承担，具体规定在《合同法》第84条，原债务人的债务并不免除，而由志愿加入的第三人与原债务人，成为共同连带债务人。该第三人实际履行，原债务人免责；第三人不履行，债务人不免责。债权人有权单独起诉该第三人履行债务，也有权单独起诉原债务人履行债务，还可以将该第三人和原债务人作为共同被告，在起诉该第三人不能得到清偿或者清偿不足之后，还可以再起诉原债务人。因诉讼时效起算时点不同，债权人先起诉该第三人未获得清偿，再起诉原债务人时债务人可能因诉讼时效已过而免责。第三人自愿承诺替代债务人履行债务，如经原债务人委托(同意)，其履行债务后当然可以向原债务人追偿；未经原债务人委托(同意)，属于无因管理。无论属于何种情形，第三人履行债务之后，均有权向原债务人追偿。②
有三种合同解除方式。其一，协议解除合同。《合同法》第93条1款：“当事人协商一致，可以解除合同”。其二，约定解除权。《合同法》第93条2款：“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同”。其三，法定解除权。《合同法》第94条做出了规定。
根据《合同法》第96条规定，当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方。“合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”依此规定，解除权(约定、法定)之行使，采通知(意思通知)方式，不采诉讼方式，通知到达对方时发生合同解除的效力。对方不同意解除，可以向人民法院提起确认之诉(确认解除的效力)，法院审查是否有解除权及行使方式。如果审查结果是肯定的，即判决确认合同自通知到达之时已经解除。反之，则判决认定合同并未解除。依规定通知到达发生合同解除的效力，但因对方依法提起确认之诉，属于双方对于合同是否解除发生争议，应当认为自法院受理案件之时起，至法院作出判决，这段期间，合同处于是否解除未定状态。一旦判决确认已解除，其解除溯及于通知到达之时；判决未解除，则自始不发生解除的效力。
关于解除权行使方式，规定通知方式，并不是不可以采诉讼方式。未履行，采通知方式有利；已履行须解决返还、赔偿，采诉讼方式有利。解除权人采取起诉方式行使解除权，当然可以，对方收到起诉状副本未表示异议，则法庭应认定起诉状副本送达，发生解除的效力，这种情形法庭仅依据《合同法》第97条就恢复原状及损害赔偿作出判决。对方表示异议的，经审查原告有解除权，则判决解除合同并依97条判决恢复原状及赔偿损失。关于解除权的期限，《合同法》第95条第2款规定无约定期限的，由对方催告后在一个“合理期限”内不行使的，解除权消灭。值得注意的是，《最高人民法院公报》刊登的青民二商终字562号判决所确定的权利失效规则。该判决认定，无约定、法定期限，时隔5年之后，使相对人及第三人有正当理由信赖解除权人不欲再行使解除权，根据诚信原则，不得再行使解除权。如果有解除权人接受对方继续履行的。当然应视为放弃解除权。关于对方异议的期限，《最高法院关于适用〈_合同法〉若干问题的解释(二)》第24条规定：如未约定异议期限，于解除通知到达之日起3个月后才起诉的，人民法院不予支持。
关于解除的效果。《合同法》第97条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”无论判决解除合同或者确认合同已经解除，均应一并判决恢复原状(退货退款)和损失赔偿，不能死抠条文，不得要求反诉或另诉。这里有一个问题：合同解除的损失赔偿，可否适用约定的违约金条款？违约金条款不属于《合同法》第57条所谓订立存在的解决争议条款(仲裁条款)，因合同解除而丧失效力。因此，合同解除的损失赔偿，须由当事人主张损失、证明损失。在审判中建议考虑以下问题，第一，合同解除的损失难于计算的情形下，是否可以将违约金作为计算损失的参考？第二，原合同当事人有如不能履行、无效等均应支付一定金额的违约金的意思，违约金条款是否应有效？第三，区分违约责任赔偿可得利益，与合同解除赔偿机会损失(实际损失)，在商事合同有重要意义(如独立经销合同)，在一般民事合同如房屋买卖并没有实质差别。
5月最高法院发布了《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)，《解释》第2条规定，当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同，约定在将来一定期限内订立买卖合同，一方不履行订立买卖合同的义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。本条解释的意义在于，鉴于《合同法》未规定预约，我国实际生活中的预约的法律地位不明，对于裁判中应否认可预约有效的问题，本条解释补充了这一法律漏洞，为裁判实践提供了判断标准。
契约有预约与本约之分，两者异其性质与效力。预约是双方关于订立本约(买卖合同)的合意，预约一经生效，双方即负有订立特定的买卖合同的义务。预约当事人的权利，是请求对方履行订立合同的义务，而非请求对方履行交货或者付款的义务。买卖预约，通常约定所要订立买卖合同的标的物及价金的计算标准，以作为将来订立买卖合同的依据，但不能因此认为已经成立买卖合同。简而言之，买卖预约，是双方约定在将来一定期限内订立买卖合同的合同。
1.判断标准之一：是否须另外订立买卖合同？当事人所订立的合同，究竟是买卖合同，抑或是买卖预约应依当事人的意思决定。如果当事人的意思不明，则应通观合同全部内容决定。如买卖合同全部要素均已达成合意，据此双方均可履行各自义务，实现缔约目的(一方获得标的物所有权、他方获得价金)，而无须另外订立合同，即应认定为本约(买卖合同)。反之，必须另行订立合同，才能实现各自的缔约目的，则应属于预约。无须另外订立合同，为本约；反之，为预约。③
2.判断标准之二：交货付款义务是否直接发生？预约与本约的区别在于，依合同“直接发生”各自交货付款的权利义务是买卖合同本约；“非直接发生”各自交货付款的权利义务，必须通过一个中间环节(签订正式合同)，应为预约。
3.判断标准之三：违约时对方作何请求？违反买卖预约，拒绝订立买卖合同，构成根本违约。对方可依《合同法》第107条追究违约责任，亦可依据《合同法》第94条行使法定解除权。本条解释明示预约的两种救济手段及非违约方的选择权。据此，可以合同违反后当事人作何请求，作为判断预约与本约的补充标准：请求违约方履行订立合同的义务，然后再要求依所订立的合同履行(交货、付款)，为预约；请求违约方履行(交货、付款)合同义务，或请求追究违约责任，或解除合同，为本约。
4.区分买卖预约与附条件(期限)买卖合同。“非终局的直接发生”各自交货付款的权利义务，但须待一定条件成就或者某个期限到来，买卖合同生效，属于附条件(期限)买卖合同本约。如：合同须经批准，须待房屋腾空，须待出卖人取得房屋所有权。合同内容有“订立正式合同”文句，为预约；合同内容有关于“生效”约定，为附生效条件、期限买卖合同，
1.不能以定金收受作为判断标准。当事人由他方受有定金者，应属于已成立之契约，但究为本约抑或预约，应依其情事，解释当事人之意思定之，不得谓凡有定金授予者，概视为已成立本约。④
2.定金之种类：成约定金，交付定金作为成立条件(今日已无)；证约定金，交付定金作为契约成立之证据(德、瑞)；解约定金，作为解除契约之代价(法、日)；违约定金，违约损害赔偿之预定，相当于违约金。交付方违约，丧失定金；收受方违约，应双倍返还定金。且定金之交付，有证明合同成立的功能。因此，违约定金，兼有证约定金的作用。我国台湾地区民法的定金，为违约定金。
3.我国《合同法》上的定金。《合同法》第115条规定：定金作为债权的担保，债务人履行后，定金应当返还或者抵作价款。给付定金一方违约，无权要求返还定金；收受定金一方违约，应双倍返还定金。可见，我国《合同法》上的定金，是参考我国台湾地区的定金，性质上属于违约定金，兼有证约定金的功能。此为一般原则，如有特别约定，交付定金一方可抛弃定金而解除合同，收受定金一方可双倍返还定金而解除合同，则属于解约定金，是为例外。值得注意的是，依民法原理，违约定金为损害赔偿之预定，性质上同于违约金，因此定金与损害赔偿不得并用。但最高法院对此有不同解释，即《解释》第28条：“买卖合同约定的定金不足以弥补一方违约造成的损失，对方请求赔偿超过定金部分的损失的，人民法院可以并处，但定金和损失赔偿的数额总和不应高于因违约造成的损失”的规定。
4.交付定金情形如何判断预约与本约。不能仅根据有定金的收受而认定属于本约，预约亦可有定金。定金之收受，可以作为成立本约的证据，亦可作为成立预约的证据。区分的关键在于定金条款的内容。约定交付定金一方“不订立”买卖合同(本约)，即丧失定金，收受一方“不订立”买卖合同(本约)应双倍返还定金，则属于预约；如约定交付方“不履行合同”则丧失定金，收受方“不履行合同”应双倍返还定金，则属于本约。
5.定金收受是证明合同(预约或者本约)成立的证据。判断是否成立预约，仍然应当依据要约、承诺规则，关键看受要约方的意思表示是否构成承诺，包含愿受合同约束的意思，应为承诺(实盘)，和没有愿受约束的意思，为虚盘。虚盘不是有效承诺，而属于新的要约。有效承诺才成立合同。定金交付是合同成立的证明，约定违约金也是合同成立的证明，或者有定金交付，或者约定违约金，均可认定成立合同的判断标准。再看适用定金罚则或违约金的条件，以“不订立合同”为适用定金罚则的条件，是预约；以“不履行(交货或付款)义务”为适用定金罚则的条件，是本约。同样，以“不订立合同”为适用违约金的条件，是预约；以“不履行(交货或付款)义务”为适用违约金的条件，是本约。没有“愿受合同约束的意思”(既没有定金交付也没有约定违约金)，是虚盘，不构成预约。
6.不能仅凭书面文件的名称而认定预约。预约系约定将来订立一定契约(本约)之契约。如将来系依所订立契约履行而无须另定本约者，纵名为预约，仍非预约。⑤
《解释》第3条规定：“当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移，买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。”本条是对《合同法》132条的反面解释与新创将来财产买卖效力规则的合并。
《合同法》第132条规定：“出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。”《解释》第3条是对其进行的反面解释。具体包括：1.国家机关或者国家举办的事业单位处分“直接支配的不动产和动产”，不符合“法律和_的有关规定”(即《物权法》第53、54条)；2.抵押人出卖抵押物未经抵押权人同意(即《物权法》第191条2款)；3.融资租赁承租人出卖租赁设备(即《合同法》第242条)；4.保留所有权买卖合同的买受人在付清全款之前转卖标的物(即《合同法》134条)；5.出卖他人之物，包括恶意出卖他人之物，及误认为自己之物而出卖。其中，第5出卖他人之物，已规定在《合同法》总则部分第51条无权处分规则(包括出卖他人之物合同、赠与他人之物合同)，⑥因此本条需要解释的是前四种情形。
现行《合同法》起草于中国由计划经济向市场经济转轨之初，当时将来财产的买卖还不普遍，起草人无法预见到此种买卖是市场经济条件下重要的买卖合同形式，故《合同法》未设相应规则，致形成法律漏洞。此种买卖的特征在于，经销商与零售商或终端购买人签订销售合同之后，经销商自己再与上端出卖人(生产商、进口商、批发商)订立购买合同，因此经销商与终端买受人之间的买卖合同签订之时，出卖人并无标的物的所有权或者处分权。因为符合“出卖他人之物”的文义，为《合同法》第51条的适用范围所涵括，属于“隐含漏洞”。换言之，仅从《合同法》第51条文义看，将来财产的买卖合同应在《合同法》第51条适用范围之内；但《合同法》第51条立法本意，并不包括将来财产的买卖合同。由此可知，《解释》第3条系新创规则，而非对《合同法》第51条的解释，更谈不到对《合同法》第51条无权处分规则的修改。
《解释》第27条规定：“买卖合同当事人一方以对方违约为由主张支付违约金，对方以合同不成立、合同未生效、合同无效或者不构成违约等为由进行免责抗辩而未主张调整过高的违约金的，人民法院应当就法院若不支持免责抗辩，当事人是否需要主张调整违约金进行释明。”如果一审法院认为免责抗辩成立且未予释明，二审法院认为应当判决支付违约金的，可以直接释明并改判。
此项解释规则，来源于《最高人民法院关于审理民商事合同案件的指导意见(法发40号)》规定，“现阶段由于国内宏观经济环境的变化和影响，民商事合同履行过程中违约现象比较突出。对于双方当事人在合同中所约定的过分高于违约造成损失的违约金或者极具惩罚性的违约金条款，人民法院应根据《合同法》第114条第2款和最高人民法院《关于适用_合同法若干问题的解释(二)》(以下简称《合同法解释(二)》)第29条等关于调整过高违约金的规定内容和精神，合理调整违约金数额，公平解决违约责任问
题。”“在当前企业经营状况普遍较为困难的情况下，对于违约金数额过分高于违约造成损失的，应当根据合同法规定的诚实信用原则、公平原则，坚持以补偿性为主、以惩罚性为辅的违约金性质，合理调整裁量幅度，切实防止以意思自治为由而完全放任当事人约定过高的违约金。”“为减轻当事人诉累，妥当解决违约金纠纷，违约方以合同不成立、合同未生效、合同无效或者不构成违约进行免责抗辩而未提出违约金调整请求的，人民法院可以就当事人是否需要主张违约金过高问题进行释明。”将本属于当事人处分权范围内的事项，即法律规定的实体权利之是否行使，纳入法庭释明权行使的范围，反映了人民法院在当前形势下，坚持实质正义，确保公正裁判，维护企业合法权益的指导思想，在司法政策上值得肯定。但是否因此动摇法院裁判的中立性原则，不无疑义。
特别值得注意的是，上述指导意见非常谨慎地采用了赋权性措辞“可以”，据此，法庭
欠款买卖合同 第19篇
合同编号：_________
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规，经协商一致，签订本合同。
第一条乙方按下表所列要求购买甲方商品：
第二条质量要求：甲方所出售的商品必须符合国家标准、行业标准、企业标准。
第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按
第一条表格所列要求交付商品。
第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_________%偿付乙方违约金。收付定金的，甲方不能履行合同，双倍偿还乙方定金若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。
第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第项处理。
申请仲裁委员会仲裁
依法向人民法院提起诉讼。
第六条其它约定事项：_________
第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
经办人：_________身份证：_________
欠款买卖合同 第20篇
出卖人：_________
营业执照注册号：_________
种子经营许可证号：
种子代销委托单位：_________
委托书编号：_________
买受人：_________
地址：_________县(市)_________镇_________村_________组
根据《_民法典》、《_种子法》及有关规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签定本合同。
一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额：
┌───┬──┬──┬──┬────────────┬───┬───┐
│农作物│品种│计量│数量│质量(%) │ 单价 │总金额│
│种类│名称│单位│├──┬──┬───┬──┤(元)│(元)│
│││││纯度│净度│发芽率│水份│││
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼───┤
│││││││││││
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼───┤
│││││││││││
├───┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴───┴───┤
│合计金额人民币金额(大写)：│
└─────────────────────────────────┘
(注：空格如不够用，可以另接)
(提示：需要填写下列条款中的时，请打_√_。)
二、质量标准：国家标准企业标准种子标准号：
三、出卖人对质量负责的条件：因种子质量问题给买受人造成损失，出卖人按《江苏省种子条例》规定予以赔偿。
四、出卖人交付种子时，应向买受人提供种子的简要性状、主要栽培措施、使用条件(包括适宜种植区域)说明等资料及相关服务;同时，向买受人交付书面的种子来源、产地、商标或品牌、质量标准、有效期限等简要说明。买受人应按出卖人提供资料中的要求栽培、种植。
五、买卖双方现场对种子交付、验收。
六、买卖双方对种子抽样封存的约定：_________。(提示：种子样品应按种子存放的要求保存)
七、结算方式：货款已付。货款_________月_________日前支付。出卖人应向买受人开具销售凭证。
八、双方在上述条款履行中，如有一方违约，违约方按本合同总价款_________%向对方支付违约金。
九、本合同在履行过程中发生纠纷，由当事人协商解决，协商不成时，因种子质量出现问题由当地农业行政管理主管部门或工商行政管理机关处理;其他争议可向当地工商行政管理机关合同调解组织申请调解;也可直接向当地人民法院(法庭)起诉。
十、本合同一式二份，合同双方各执一份，本合同经双方签字或盖章后生效，有效期至种子种植收获之后。
出卖人(代表)(签章)：_________买受人(代表)(签章)：_________
_____年____月____日_________年____月____日
欠款买卖合同 第21篇
诉讼时效要件是指适用诉讼时效的要件。
1、须有请求权的存在。诉讼时效是对请求权的限制，没有请求权，也就无从适用诉讼时效。
2、须有怠于行使权利的事实。诉讼时效是对权利人的督促，实际上也是对义务人的保护，如果权利人怠于行使权利经过一定的期间，又没有其他事由致使诉讼时效中断或中止，则诉讼时效产生法律效果。
3、怠于行使权利的事实持续存在，致使诉讼时效期间届满。届满有时又称为诉讼时效结束、诉讼时效完成。诉讼时效届满，权利人的胜诉权自动消灭。如果有使诉讼时效中断、中止的事实，诉讼时效还可以“拉长”，即中断时重新计算，中止时，将中止时间段剔除后继续计算。
在当代的社会，现在因为买卖合同发生一些纠纷也是比较常见的，因为很多的人在签订买卖合同之后并没有按照合同的内容来履行自身的业务资质，就会产生一定的纠纷，但是需要注意三年诉讼时效的规定。必须要及时的对于买卖合同纠纷进行处理。
欠款买卖合同 第22篇
原告：陈某某 男，汉族，1xxx年11月出生，身份证号：45xxxxxxxxxxx53，住某某市民乐镇兴民街282号，电话：1837657…………;
被告：梁某 女，汉族，1xx年8月出生，身份证号：45xxxxxxxxxx364，户籍：某某县平乐镇平乐村下新队19号，住某某市某某镇二环西路106号永顺名门小区20号楼A1002号房。
诉讼请求：
1、请求法院判令被告支付给原告货款元;
2、请求法院判令被告支付给原告逾期欠款利息(利息的计算：以元为基数，从原告正式向法院起诉时起，至本案生效判决规定的履行期限的最后一日止，按中国人民银行规定的金融机构的同期同类贷款的利率标准计收利息);
3、本案受理费等诉讼费由被告承担。
事实和理由：
20xx年3月31日前，被告梁某在某某市大风门水泥厂附近经营一家石灰厂，原告多次向被告供应燃煤 ，至20xx年9月24日，经双方结算，被告尚欠原告燃煤货款为96985元，为此，被告立下《欠条》一张，称：“今欠陈某某煤款肆玖万陆仟玖佰捌拾伍元(96985元)。”梁某签字确认。
20xx年3月，原告再次向被告运送燃煤吨，价格为每吨1580元，折货款46878元，后被告陆续支付了18044元，此次，尚欠原告燃煤货款元。
以上两项被告共欠原告元货款。 。
原告认为，原告已经按约定交付了货物，履行了全部合同义务，被告应按双方约定和诚实信用的原则支付价款，但被告却以各种理由，拒绝支付所欠原告的货款，已经构成合同违约，严重侵害了原告的合法权益。
为了维护原告的合法权利，根据《民事诉讼法》第108条的规定，特向贵院起诉，请人民法院依法支持原告的以上诉讼请求。
欠款买卖合同 第23篇
欠条违约金每天按照合同交易额的百分之二计算属于法律范围内。
双方签订欠条后，一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。通常违约金的数额是由签订合同的双方来决定的，只要双方协商一致即可。
如果欠条违约金每天超过了合同交易额的百分之二，当事人是可以向人民法院提出申请，请求予以适当减少。
没有合同违约金最高限额的规定，但如果约定的违约金过分高于造成的损失的30%，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
法律依据：
《_民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条
当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
欠款买卖合同 第24篇
原告：_______________
住所地：_______________
法定代表人：_______________职务：_______________
被告：_______________
住所地：_______________
法定代表人：_______________职务：_______________
案由：买卖合同欠款纠纷
诉讼请求：
1、原告请求依法判令被告给付原告货款________元
2、请求判令被告支付逾期付款违约金________元
3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。
事实与理由：
________年________月________日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格数量总货款
结款方式：需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从________年________月份至________年________月份被告拖欠原告货款如下：年月份，人民币元;________年________月份，人民币________元;________年________月份，人民币________元，________年________月份，人民币________;以上合计人民币________元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计________元，事实清楚,证据充分,足以认定;双方的债权债务关系
________________人民法院
具状人：________________
________年________月________日
欠款买卖合同 第25篇
销货方：
购货方：
签约时间：
签约地点：
第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。
第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。
最新服装买卖合同范本最新服装买卖合同范本按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。
第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。
在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。
国家定价的商品，在合同规定的交货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货时的价格执行。
逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。
第四条运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。
第五条各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。
第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。
第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。
第八条对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。
第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。
如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。
第十条商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。
第十一条商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内，责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。
乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理。对笨重商品的查询乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。
第十二条商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。
货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。
第十三条甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。
1、甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值 %的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。
2、自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。
3、甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。
4、对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。
第十四条甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
第十五条本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。
第十六条本合同双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
地址： 地址：
传真： 传真：
电话： 电话：
销货方签章： 购货方签章：
年 月 日
欠款买卖合同 第26篇
___________先生/女士：
您好，贵我双方于___________年___________月___________日签订了《商品房买卖合同》及补充协议，约定由贵方向我司购买房号为___________住宅，共计___________平方米，单价___________元每平方米，总价___________元。同时，合同对付款方式、付款期限及违约责任等内容也作了明确约定。根据商品房买卖合同第四条之约定，贵方应及时足额支付房款，其中应于___________年___________月___________日之前支付___________元，并于___________年___________月___________日前支付余款。如果贵方逾期付款，我司有权按日向贵方收取应付款万分之___________的违约金，如逾期超过90日，我司有权解除合同。但是，截至目前，贵司仍有___________元房款尚未支付，也从未向我司提出任何合理理由。针对以上情况，我司多次通过函件、电话等形式催促贵方尽快履行合同义务，缴清费用，但贵方一直不予回应，亦未采取任何实质履约行为。
综上所述，贵方已经明显违反合同约定，长期恶意拖欠房款的行为给我司造成重大损失，已构成根本违约，达到了合同解除的条件。鉴于我司多次催促均无实果，为维护我司的合法权益，根据合同约定的相关规定，特以此函郑重告知贵方：
一、自本通知发送之日起，即解除您与我公司签定的《商品房买卖合同》(合同编号：___________)
二、按照合同约定向我公司承担违约责任，支付违约金，并协助我公司办理合同解除的全部手续，否则我公司将采取法律手段追究您的法律责任。
特此通知
___________房地产开发公司
___________年___________月___________日
欠款买卖合同 第27篇
同供货方：__________________(以下简称甲方)
购买方：______________________(以下简称乙方)
甲乙双方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：1.甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时;3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;4.乙方月均计划消化甲方产品__________件，全年消化甲方产品__________件;5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：______________________________
二、供货品种及价格在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的`新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：1.现款现货结算(□是;□不是);2.批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;甲方先向乙方发货，售后付款，便在第二次订货时，前批货款须先付清。3.期结(□是;□不是)，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金_________元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金_________元。
五、协议期限本合作期限自_________年____月____日至__________年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方：__________乙方：_________食品厂(盖章)__________________
_____________________(盖章)
欠款买卖合同 第28篇
合同编号_________________
签订日期_________________
签证编号_________________
需方：
供方：
经────────双方协商，签订本合同，共同信守。
品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 交货日期 超欠幅度%
货款共计人民币(大写)
1，质量标准：_____________________________________________
2，交货(运输)办法及地点：_________________________________
3，包装要求及费用负担：___________________________________
4，结算方式及限期：_______________________________________
5，其它：_________________________________________________
(1)未按合同规定的时间、数量交货，少交而需方仍需要的，应按数补交，不需要的，可以退货，并承担每天误期货款的千分之三违约金。
(2)品种，规格，质量，包装不符合同规定，需方同意收货的，根据供方所经营的品种，任意挑选，按质论价。需方不同意收货，允许退货。
(3)其它：________________________________________________________________
需方经济责任：
(1)对无故变更品名，数量，不履行合同，给供方造成损失，应给付供方实际损失的千分之一赔偿金。
(2)对无故不按合同规定时间取货，事前未声明，每延期一天，应承担每天迟取货款的千分之一违约金。
(3)其它：________________________________________________________________
供需双方由于人力不可抗拒的灾害和确非企业本身造成的原因，而不能履行合同时，经双方协商同意，由审核机关查实证明，经政府批准，可以减轻或免于经济责任。
其它未尽事项，由双方协商，可另订附件。
本合同一式份，自工商行政管理机关审核之日起生效，有效期到年月日
供方(盖章)需方(盖章)
年月日年月日
欠款买卖合同 第29篇
出卖人：签订时间：
买受人：签订地点：
起始日期：截止日期：
第一条标的、数量、价款及交货时间
品种规格
保护价
总金额
合计人民币金额
第二条质量标准：按《_农产品质量安全法》标准执行。外观质量：。检验标准、方法、地点及期限：。
第三条菌种的提供方式为□买方提供：□卖方自备;买方提供菌种的数量、时间和方式为：。对菌种验收的方式为。菌种价格为
元/瓶，合计：元;菌种价款结算方式为□于年月日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款。
第四条定金：买方□是/□否在年月日前向卖方支付收购定金
元。交货时定金。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还;因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条标的物的所有权自时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于所有。
第六条交货方式和地点：。
第七条运输方式及运输费用负担：由卖方送到买方指定的投售点。
运输费用由方负担。
第八条结算方式、时间及地点：。
第九条担保方式。
第十条本合同解除的条件。
第十一条违约责任。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决：也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
提交仲裁委员会仲裁;依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自起生效。
第十四条其他约定事项：。
出卖人买受人
出卖人：买受人：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人，
居民身份证号码：居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
欠款买卖合同 第30篇
合同编号
出卖人签订地点
买受人签订时间
根据《_民法典》的有关规定，为加快发展农村经济，保护合同交易双方当事人的合法权益，确保农业种植增产增收，本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则，经双方协商，订立本合同。
第一条：标的、数量及价款
标的名称牌号商标生产单位规格等级
计量单位数量单价金额合计人民币金额：小写
第二条：质量标准
第三条：出卖人对质量负责的内容及期限
第四条：结算方式、时间及地点：
第五条：标的物所有权自时起转移，买受人未履行全额支付价款义务的，标的物属于所有。
第六条：检验检疫标准、方法，地点及期限
第七条：担保方式：
第八条：违约责任：
第九条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商和调解不成的，按下列第种方式解决
提交仲裁委员会仲裁
依法向人民法院提起诉讼。
第十条：本合同自年月日双方当事人签字盖章后生效合同履行完毕后失效。
第十一条：双方当事人需要约定的其他事项
出卖人出卖人：签字
住所地址：
法定代表人签字
居民身份证号码：
开户银行：
银行帐号：
欠款买卖合同 第31篇
你好，司法实践中买卖合同欠款诉状可以这样写：_________________
原告：______________，女，汉族，_____________年__________月__________日生，住址__________市__________区_______________楼__________号。身份证号：_____________
诉讼请求：______________
事实和理由：______________
原告认为........
原告请求人民法院以事实为依据，以法律为准绳，支持原告诉请，实现公平正义。
__________市__________区人民法院
具状人：______________年月日
欠款买卖合同 第32篇
货物欠款买卖合同书
出卖人：
买受人：
兹为货物欠款买卖，经双方缔结合同如下：
第一条甲方愿将货件卖予乙方，约定年月日交付清楚。
第二条货价议定每件人民币元整。
第三条乙方应自交货日起算日内支付货款予甲方，不得有拖延短欠等情形。
第四条甲方如交货期不能交货，或仅能交付一部分时，于日前通知乙方延缓日期，乙方不允者可解除买卖合同，但须接到通知日起算日内答复，逾期即视为承认延期。
第五条甲方如届期不交货又未依前条约定通知乙方时，乙方可限相当日期催告交货，倘逾期仍不交时，乙方可解除合同。
第六条如因天灾地变，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或一部分货品未能交清的，可以延缓至不能交货原因消除后日内交付。
第七条乙方交款之期以甲方交货之期为标准。
第八条乙方逾交款日期不为交款的，甲方可以约定相当期限催告交款，并请求自约定交款日期起算至实际交款日止，按每百元日折计算迟延利息。
第九条甲方所交付的货品，如有不合规格或品质恶劣或数量短少时，甲方应负补充或更换或减少价金的义务。
第十条乙方发现货品有瑕疵时，应即通知甲方并限期请求甲方履行前条的义务，倘甲方不履行义务时，乙方除可解除合同外并可请求损害赔偿，甲方无异议。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人：
买受人：
欠款买卖合同 第33篇
______________公司
对账凭证：
我公司正在进行内部核账，拟与贵公司核对往来账款，烦请核对以下款项，并在结论处确认及盖章。
本厂联系方式：
地址：______________联系人：______________
电话：______________
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期：______________
贵公司欠我司货款欠款金额大写：______________
与货款有关的书面文件：______________
______________公司
日期：______________
欠货款客户确认及承诺还款事项如下：
1、以上所欠货款金额我司确认无误盖章确认。
2、本人/公司承诺以上所欠货款在年月日前还清，如有违反本人/公司自愿承担因此所产生的一切法律责任，另承担包括但不限于以下费用。
另，双方一致确认如产生争议，由人民法院管辖。
盖章：______________
担保人：______________
日期：______________
欠款买卖合同 第34篇
《买卖合同解释》(2012年7月1日起施行)第二十四条第四款：
1、买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
2、关于罚息利率问题。逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%;
3、借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率，由现行按日万分之五计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收50%-100%。
4、对逾期或未按合同约定用途使用借款的贷款，从逾期或未按合同约定用途使用贷款之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利。
欠款买卖合同 第35篇
经协商一致，甲乙双方就甲方向乙方销售货物事宜达成以下协议：
一、货物的品名、规格、数量和价格：
详见正式的采购订单
二、产品的质量标准：依甲方产品承认书为标准。
三、供货方式：
1、分批供货：
2、订单取消：
四、交货地点、方式及运费承担：
1、交货地点：乙方公司
2、交货方式：甲方委托货运公司运输，运输费用由甲方承担
如乙方急料需甲方空运或快递，则费用由乙方自行承担。
如因甲方交期延误需要空运或快递的，则费用由甲方承担。
五、产品的价格调整：
六、产品的验收：
1、乙方收货后，当场清点来货件数，验收无误后出具收货单据。对产品的名称、规格型号、数量等进行验收在一周内完成。
质量异议期
2、如乙方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为甲方交付的产品质量符合本合同第二条约定的质量的要求。
七、付款方式及条件：
1、付款方式：
2、付款条件：
付款频次、时点及对账安排。
若乙方逾期支付货款，每逾期一日，支付总货款%的违约金。
乙方同意以地处于房产抵押给甲方，为本合同及补充文件项下甲方债权提供抵押担保。
八、违约责任：本合同系双方真实意愿的表达，双方均应自觉遵守，若一方违约应向非违约方承担违约责任。
九、合同纠纷的解决：
1、本合同未尽事宜依据《_民法典》执行。
2、若本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向原告所在地法院起诉。
十、其它约定事项：
1、若本合同附有技术协议的，该技术协议作为本合同的附件，是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、双方在履行本合同过程中的传真、订单、往来信函均为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同有效期自年月日起至年月日止。
十一、本合同一式三份，甲、乙、厦门市房地产交易权登记中心各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
法定代表人：
公司地址：
开户行：
账号：
税号：
乙方：
法定代表人：
公司地址：
开户行：
账号：
税号：
年月日
欠款买卖合同 第36篇
出卖人：
买受人：
签订地点：
签订时间：
第一条标的，数量，价款及交货时间：
第二条质量标准：按国家标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保一年。
第四条包装标准，包装物的供应与回收：满足设备运输要求，包装物不回收。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按出厂标准。
第六条标的物所有权自到货验收合格起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于所有,买受人应尽到保管、维护责任。
第七条交货方式、地点：买受人所在地。
第八条运输方式及到达站和费用负担：汽运，费用出卖人承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限：货到后由出卖人按标准验收。
第一十条成套设备的安装与调试： 。
第一十一条付款方式：货到付款。
第一十二条担保方式
第一十三条本合同解除对条件：双方协商解决。
第一十四条违约责任：按《民法典》执行。
第一十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：
提交当地仲裁委员会仲裁
二)依法向人民法院起诉。
第一十六条本合同自双方签字盖章起生效。
第一十七条其他约定事项：
出卖人买受人
出卖人： 买受人：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
税号： 税号：
编码： 编码：
欠款买卖合同 第37篇
立契约书人_________实业有限公司_________陶瓷有限公司，双方兹就买卖茶具事宜，订立本件契约，条款如下：
一、买卖标的：仿古茶具精品、次品各_________组。
二、价金：精品每组人民币_________元整，次级品每组_________元整，合计_________元整。
三、送货地点：甲方公司所在地或其所指定的地点。
四、送货日期：乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延，应依迟交部分的货款每日按_________计罚违约金，乙方不得有异议。
五、清偿费用：原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在_________市_________县两界内，按实际里程数每公里_________元酌收运送费用。
六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后，应即时验收。茶具如有瑕疵，应于受领后七天内以书面通知乙方更换，逾期乙方不负瑕疵担保责任。
七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。
八、本契约一式二份，甲乙双方各执一份为凭。
买方：_________卖方：_________
公司地址：_________公司地址：_________
代表人：_________代表人：_________
住址：_________住址：_________身
份证统一号码：_________身份证统一号码：_________
营业执照号码：_________营业执照号码：__________
_______年____月____日________年____月____日
欠款买卖合同 第38篇
二、案情介绍：
开始，丰源公司销售零部件给翔晟公司，翔晟公司加工成半成品后再销售给星益公司。一年之后的，因翔晟公司财务运营不正常，对丰源公司的偿债能力不足，丰源公司欲停止向其供货。后经丰源公司、翔晟公司和星益公司三方协商，共同签订了一份协议书，协议书约定：“翔晟公司从丰源公司购买零部件，翔晟公司再加工后以PCD ASS Y(电子元件)形式交货给星益公司，有关付款方法三方达成以下协议：（1）丰源公司发货给翔晟公司后，其应收货款由翔晟公司委托星益公司直接支付给丰源公司。星益公司可凭丰源公司向翔晟公司送货的相关凭证代为支付给丰源公司货款。（2）??（略）。（3）若翔晟公司未能及时提供星益公司向丰源公司的委托付款文件，星益公司可暂存留对翔晟公司的付款。并由星益公司出面召集三方协商解决，以确保翔晟公司对星益公司以及丰源公司对翔晟公司的债权。如协商不成则按第一项执行。”（即上述第一点）。
在履行过程中，丰源公司发货给翔晟公司，翔晟公司加工过后再销售给星益公司，初期翔晟公司开具委托书，星益公司即代其支付应付丰源公司的货款，折抵星益公司欠翔晟公司的货款。后来翔晟公司没有开具委托书给星益公司，且星益公司已经将货款支付给了翔晟公司。丰源公司向翔晟公司出具送货的相关凭证要求付款时，星益公司认为没有委托书，且星益公司已经不欠翔晟公司货款，于是拒绝支付货款给丰源公司。丰源公司认为星益公司和翔晟公司违约，向法院提起诉讼，要求双方承担相关责任。本案经过两审，目前在当地中院已结案，法院判决只支持翔晟公司向丰源公司承担责任，星益公司没有责任。
三、案件争议焦点：
1、三方协议的合同性质。三方签订的协议是债务转让合同？还是委托付款合同？星益公司是合同的当事人？还是仅为代为履行的第三人？
2、星益公司在本案中是否应承担责任？承担何种责任？
四、争议与分歧意见：
因本案诉讼标的近1000万人民币，并涉及外资企业，各方利害关系较大，审理过程中出现了三种不同意见：
第一种意见认为，三方协议属债务转让合同。星益公司是合同当事人，应支付货款给丰源公司。理由是星益公司在合同中签了字，认可了合同的义务，即代翔晟公司支付货款的义务。有义务就应履行。
第二种意见主张，三方协议虽没明确是债务转让，但星益公司在合同中明确签字，是合同当事人，有具体的义务承担。即有留存相关货款的义务，并且合同第一项也可解释为只要有相关发货凭证，星益公司应支付货款。而星益公司没有按照合同执行，应承担相应的责任。
第三种意见以为，三方协议仅属于第三方代为履行合同，星益公司不是合同当事人，只是代为履行的第三人。星益公司在本案中没有责任。
本案发生争议的源由，在于对三方协议性质的不同认识。那么这份由三源公司，翔晟公司和星益公司签订的三方协议，是属于合同法上的债务转让合同？委托付款合同？还是第三人代为履行合同？我们先来作一番考察。
债务转让，又称为债务承担或债务转移。指基于债权人、债务人与第三人之间达成的协议将债务移转给第三人承担。债务转让必须具备三个要件，第一转让的必须是有效的债务，债务有效存在是债务承担的前提。债务自始无效或者承担时已经消灭的，即使当事人就此订有债务转移合同，也不发生效力。对于转让将来才能产生的债务，一般也认为是无效的。第二是被转移的债务具有可移转性。不具有可移转性的债务，不能够成为债务转移合同的标的，如与特定债务人的人身具有密切联系的债务，需要债务人亲自履行，不得转让。第三是第三人须与债权人或者债务人就债务的转让达成合意。债务转让须经债权人明确同意。①
第三人代为履行合同，又称第三人负担的合同，指双方当事人约定债务由第三人履行的合同。第三人代为履行的合同以债权人、债务人为合同双方当事人，第三人不是合同的当事人。第三人只负担向债权人履行，不承担合同责任。第三人同意履行后又反悔的，或者债务人事后征询第三人意见，第三人不同意向债权人履行的，或者第三人① 《合同法》第八十四条规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。
第三人代为履行与债务转让在外部特征上均体现为第三人或承担人履行债务，且在履行后，原债务均产生消灭的法律效果。通说认为，债务转让有广义和狭义两种。广义的债务转让包括债务承担和第三人代替履行，狭义的债务转让仅指债务承担。
我国《合同法》规定的债务转让仅为狭义上的。所以债务转让与第三人代为履行在性质上截然不同。实际上，完全可以把第三人代为履行看成一种债的履行方式，是一种履行承担，而不属于债务转让。两者主要的区别为：1、第三人代为履行中的第三人并非合同的相对方，而债务转让中的承担人则通过主动加入而成为合同的相对方。2、原合同债务人在第三人代为履行中仍没有脱离原合同债务关系，仍是承担债务的相对方，而在债务转让中一般会约定原债务人不再承担债务。
至于委托付款合同，则是属于《合同法》规定的委托合同的范畴。与前两者的界限比较清晰。需要注意的是，根据合同法理论与实践，在委托关系中，委托合同仅仅只是产生委托合同的权利义务关系，受托人要能实际代理委托人从事活动需要明确取得委托人的授权委托。③本案中三方协议也约定应有委托付款文件才予以付款，即是一种授权。
（二）本案争议焦点之思辨 ②参见《合同法》第六十五条：当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任
③赵旭东主编：《合同法学》，中央广播电视大学出版社，2000年12月版，第360页。
1、综合以上分析，联系本案争议焦点，首先来看三方协议的合同性质如何？根据三方协议内容的约定和实际履行情况，笔者认为该协议兼具委托付款和第三人代为履行的内容。这里存在两个法律关系，即丰源公司与翔晟公司的第三人代为履行合同法律关系、翔晟公司与星益公司的委托付款合同关系。同时，这个三方协议也不属于债务转让协议的性质。理由如下：
首先，丰源公司与翔晟公司的买卖合同交易过程星益公司不参与，是丰源卖、翔晟买，星益公司在此法律关系中没有法律地位，不是合同参与人，更不是合同当事人。而在事后签订的三方协议中，只有委托付款和由星益公司代为支付货款的约定，这些并不构成前述发生债务转让的条件，从而并不能直接推定该协议具有债务转让的性质。另外，协议书第一条虽规定了凭相关送货凭证，星益公司应向丰源公司付款或按第三条暂时存留对翔晟公司的付款，但由于缺少对星益公司此时法律地位的明确约定，因此要求星益公司承担债务转让情况下债务受让人的义务是没有依据的。
其次，本案涉案的三方协议书和付款委托书中，既没有翔晟公司转让债务的明确意思表示，也没有星益公司愿意直接承接债务的明确意思表示。星益公司的地位仅是根据翔晟公司的付款委托书指示“代为支付”协议期内翔晟公司欠丰源公司的货款，以抵扣星益公司本应支付给委托人翔晟公司的货款。
再次，债务转让性质的协议之法律后果是免除原债务人全部或部分责任。丰源公司在诉讼过程均主张翔晟公司已将协议约定期间的货
欠款买卖合同 第39篇
甲方：______________
委托代理人：_______
联系地址：_________
开户行：___________
账号：_____________
乙方：______________
委托代理人：_______
联系地址：_________
开户行：___________
账号：_____________
根据《_民法典》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。
一、机械设备清单及价格
序号：_____________
设备：_____________
名称：_____________
规格：_____________
型号：_____________
数量：_____________
单位：_____________
材质：_____________
备注：_____________
单价金额：_____________
合计人民币：______________
二、质量与技术标准和产品包装
1、质量与技术标准：
产品的质量技术标准为产品制造商制定的质量技术标准。
卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。
2、产品包装：
有原厂包装的，按原厂包装标准
没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。
三、收货事项
1、本合同设备的到货日期为：合同生效起__________个工作日内。
2、本合同实际支付金额为人民币____________________。
3、甲方给乙方的付款方式：支票电汇银行汇票/
4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：______________。
5、甲方未付齐货款全款之前，货物所有权归乙方所有。
6、定金：
四、包装、运输、交货、验收及异议的提出
1、货物包装为制造商原包装。
2、货物的运输和运输过程中的保险由方负责办理，
费用由方承担。
3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。
4、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。
五、免责条款
1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行的，免除相应的违约责任。
2、受到上述免责事项影响的一方，应在天内通知另一方。
3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。
六、违约责任1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额__________的违约金。
2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额__________的违约金。
七、争议解决的方式本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双
方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。
八、其他
1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。
2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应个工作日内回函，否则视为无效。
3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：______________
委托代理人：______________
乙方：______________
委托代理人：______________
签订地点：______________
签订时间：______________